- 目錄
第1篇 裝修委托協(xié)議合同書
裝修委托協(xié)議的合同書范本
甲方：
乙方：
甲方所購房屋：公寓號，選擇裝修標準(風格)。客戶簽字確認：
甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商，甲方決定授予權乙方委托裝修公司對甲方所購房屋進行裝修。為明確甲方要求及相關事宜，特簽訂本委托協(xié)議。
一、裝修公司的選聘
1、乙方應當委托具有相應資質證書的公司進行裝修。
2、因裝修公司之行為導致裝修不符合約定條件的，乙方有權代表甲方追究該裝修公司的責任，要求采取返工、更換等方式進行整改。
二、甲方同意所購置的房屋在樓棟整體竣工驗收合格后，由乙方代表甲方委托裝修公司對甲方的房屋進行裝修。對于因裝修而使該商品房部分結構發(fā)生變化的，甲方對此變化無異議。
三、裝修工程使用材料的品種、規(guī)格、名稱，經雙方認可，詳見協(xié)議附件一《裝修標準》。如因裝修材料、設備生產、供應、采購等方面的原因，導致乙方委托的裝修公司不能滿足協(xié)議中所列交房標準的，該裝修公司可用其他不低于約定標準的同類裝修裝飾材料和設備代替。
四、乙方所設樣板間為商品房裝飾裝修空間布局展示，樣板房所布置的“裝修標準”以外的布藝裝飾、居家用品、家具、燈飾、裝飾用品等僅作為擺放指導，不包含在甲方所購房屋的裝修范圍內，不作為裝修交付的標準。樣板間僅作為示意，不視為精確表示，對雙方無約束力，具體以交付現(xiàn)狀為準。
五、工程驗收標準，雙方同意以附件一和附件二為準。由甲方在辦理《商品房買賣合同》中所指房屋交付手續(xù)時一并驗收。
六、除本協(xié)議已對裝修所作出的約定外，其他有關裝修事宜的內容(包括但不限于裝修方案等)，甲方均同意以乙方屆時指定的裝修公司所確定的文件為準，而無需甲方另行簽署表示認可。
七、1.房屋裝修后的裝修材料及設施的保修責任等，以乙方委托的裝修公司出具的《房屋裝修質量保證書》(或類似文件)為準，該裝修公司在裝修后按此質保書承擔質保義務和責任，在《房屋裝修質量保證書》規(guī)定的質保期內，如發(fā)生非甲方原因造成的損壞，由甲方直接追究該裝修公司責任，乙方予以協(xié)助。
2.裝修中的相關設備，如空調、電視機、電磁爐、電水壺等設施、設備的保修責任，以生產廠家提供的質保書為準，如因所贈與電器或設備引起的質量問題或其他糾紛，由甲方直接追究該生產廠家或者經營者的責任，乙方應予以協(xié)助。由于甲方在使用過程造成設備、設施毀損及滅失的，乙方不承擔任何責任，若造成人身安全事故或給第三人造成損失的，由甲方自行承擔相關責任及后果。
八、如遇下列特殊原因，除雙方協(xié)商同意解除本協(xié)議或變更本協(xié)議外，乙方和裝修公司可據(jù)實予以延期，并不承擔任何違約責任及賠償：
1、受政策、政府相關部門有關規(guī)定、其它行政決定、政府規(guī)劃調整、市政配套設施延遲等影響而導致的;
2、施工中遇到國家、地方政府或主管部門、建筑規(guī)范中規(guī)定準許順延工期的停電、停水或自然災害等原因的;
3、甲方未付清《商品房買賣合同》約定之全部應付款項的。
九、商品房裝修完畢并達到交房標準時，乙方應向甲方發(fā)出書面《交房通知》(或以其他方式通知)確定房屋交接時間。若甲方未按通知時間辦理房屋交接手續(xù)，則自《商品房買賣合同》約定的交房期屆滿之次日起視為甲方已按合同約定交付了裝修合格的房屋。
十、本協(xié)議的簽署，視為甲方已經主動向乙方提出請乙方聘請裝修公司裝修房屋，無需另行出具授權委托書。在本協(xié)議有效期內，甲方不撤銷或變更已作出的委托約定。
十一、如有爭議，由雙方協(xié)商，協(xié)議不成，由甲方所購房屋所在地人民法院管轄。
本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章生效，一式貳份，甲方持壹份，乙方持壹份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
年月日年月日
第2篇 裝修委托協(xié)議的合同范本
甲方：
乙方：
甲方所購房屋：________，選擇裝修標準(風格)________?！究蛻艉炞执_認：________】
甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商，甲方決定授予權乙方委托裝修公司對甲方所購房屋進行裝修。為明確甲方要求及相關事宜，特簽訂本委托協(xié)議。
一、裝修公司的選聘
1、乙方應當委托具有相應資質證書的公司進行裝修。
2、因裝修公司之行為導致裝修不符合約定條件的，乙方有權代表甲方追究該裝修公司的責任，要求采取返工、更換等方式進行整改。
二、甲方同意所購置的房屋在樓棟整體竣工驗收合格后，由乙方代表甲方委托裝修公司對甲方的房屋進行裝修。對于因裝修而使該商品房部分結構發(fā)生變化的，甲方對此變化無異議。
三、裝修工程使用材料的品種、規(guī)格、名稱，經雙方認可，詳見協(xié)議附件一《裝修標準》。如因裝修材料、設備生產、供應、采購等方面的原因，導致乙方委托的裝修公司不能滿足協(xié)議中所列交房標準的，該裝修公司可用其他不低于約定標準的同類裝修裝飾材料和設備代替。
四、乙方所設樣板間為商品房裝飾裝修空間布局展示，樣板房所布置的“裝修標準”以外的布藝裝飾、居家用品、家具、燈飾、裝飾用品等僅作為擺放指導，不包含在甲方所購房屋的裝修范圍內，不作為裝修交付的標準。樣板間僅作為示意，不視為精確表示，對雙方無約束力，具體以交付現(xiàn)狀為準。
五、工程驗收標準，雙方同意以附件一和附件二為準。由甲方在辦理《商品房買賣合同》中所指房屋交付手續(xù)時一并驗收。
六、除本協(xié)議已對裝修所作出的約定外，其他有關裝修事宜的內容(包括但不限于裝修方案等)，甲方均同意以乙方屆時指定的裝修公司所確定的文件為準，而無需甲方另行簽署表示認可。
七、
1.房屋裝修后的裝修材料及設施的保修責任等，以乙方委托的裝修公司出具的《房屋裝修質量保證書》(或類似文件)為準，該裝修公司在裝修后按此質保書承擔質保義務和責任，在《房屋裝修質量保證書》規(guī)定的質保期內，如發(fā)生非甲方原因造成的損壞，由甲方直接追究該裝修公司責任，乙方予以協(xié)助。
2.裝修中的相關設備，如空調、電視機、電磁爐、電水壺等設施、設備的保修責任，以生產廠家提供的質保書為準，如因所贈與電器或設備引起的質量問題或其他糾紛，由甲方直接追究該生產廠家或者經營者的責任，乙方應予以協(xié)助。由于甲方在使用過程造成設備、設施毀損及滅失的，乙方不承擔任何責任，若造成人身安全事故或給第三人造成損失的，由甲方自行承擔相關責任及后果。
八、如遇下列特殊原因，除雙方協(xié)商同意解除本協(xié)議或變更本協(xié)議外，乙方和裝修公司可據(jù)實予以延期，并不承擔任何違約責任及賠償：
1、受政策、政府相關部門有關規(guī)定、其它行政決定、政府規(guī)劃調整、市政配套設施延遲等影響而導致的
2、施工中遇到國家、地方政府或主管部門、建筑規(guī)范中規(guī)定準許順延工期的停電、停水或自然災害等原因的
3、甲方未付清《商品房買賣合同》約定之全部應付款項的。
九、商品房裝修完畢并達到交房標準時，乙方應向甲方發(fā)出書面《交房通知》(或以其他方式通知)確定房屋交接時間。若甲方未按通知時間辦理房屋交接手續(xù)，則自《商品房買賣合同》約定的交房期屆滿之次日起視為甲方已按合同約定交付了裝修合格的房屋。
十、本協(xié)議的簽署，視為甲方已經主動向乙方提出請乙方聘請裝修公司裝修房屋，無需另行出具授權委托書。在本協(xié)議有效期內，甲方不撤銷或變更已作出的委托約定。
十一、如有爭議，由雙方協(xié)商，協(xié)議不成，由甲方所購房屋所在地人民法院管轄。
本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章生效，一式貳份，甲方持壹份，乙方持壹份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
________年____月____日________年____月____日
第3篇 裝修委托協(xié)議的合同
甲方：
乙方：
甲方所 購房 屋：大溪谷·華斯汀公寓號，選擇裝修標準(風格)?！究蛻艉炞执_認：】
甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商，甲方決定授予權乙方委托裝修公司對甲方所購房屋進行裝修。為明確甲方要求及相關事宜，特簽訂本委托協(xié)議。
一、裝修公司的選聘
1、乙方應當委托具有相應資質證書的公司進行裝修。
2、因裝修公司之行為導致裝修不符合約定條件的，乙方有權代表甲方追究該裝修公司的責任，要求采取返工、更換等方式進行整改。
二、甲方同意所購置的房屋在樓棟整體竣工驗收合格后，由乙方代表甲方委托裝修公司對甲方的房屋進行裝修。對于因裝修而使該 商品房 部分結構發(fā)生變化的，甲方對此變化無異議。
三、裝修工程使用材料的品種、規(guī)格、名稱，經雙方認可，詳見協(xié)議附件一《裝修標準》。如因裝修材料、設備生產、供應、采購等方面的原因，導致乙方委托的裝修公司不能滿足協(xié)議中所列交房標準的，該裝修公司可用其他不低于約定標準的同類裝修裝飾材料和設備代替。
四、乙方所設樣板間為商品房裝飾裝修空間布局展示，樣板房所布置的“裝修標準”以外的布藝裝飾、居家用品、家具、燈飾、裝飾用品等僅作為擺放指導，不包含在甲方所購房屋的裝修范圍內，不作為裝修交付的標準。樣板間僅作為示意，不視為精確表示，對雙方無約束力，具體以交付現(xiàn)狀為準。
五、工程驗收標準，雙方同意以附件一和附件二為準。由甲方在辦理《 商品房買賣合同 》中所指房屋交付手續(xù)時一并驗收。
六、除本協(xié)議已對裝修所作出的約定外，其他有關裝修事宜的內容(包括但不限于裝修方案等)，甲方均同意以乙方屆時指定的裝修公司所確定的文件為準，而無需甲方另行簽署表示認可。
七、1.房屋裝修后的裝修材料及設施的保修責任等，以乙方委托的裝修公司出具的《房屋裝修質量 保證書 》(或類似文件)為準，該裝修公司在裝修后按此質保書承擔質保義務和責任，在《房屋裝修質量保證書》規(guī)定的質保期內，如發(fā)生非甲方原因造成的損壞，由甲方直接追究該裝修公司責任，乙方予以協(xié)助。
2.裝修中的相關設備，如空調、電視機、電磁爐、電水壺等設施、設備的保修責任，以生產廠家提供的質保書為準，如因所贈與電器或設備引起的質量問題或其他糾紛，由甲方直接追究該生產廠家或者經營者的責任，乙方應予以協(xié)助。由于甲方在使用過程造成設備、設施毀損及滅失的，乙方不承擔任何責任，若造成人身安全事故或給第三人造成損失的，由甲方自行承擔相關責任及后果。
八、如遇下列特殊原因，除雙方協(xié)商同意解除本協(xié)議或變更本協(xié)議外，乙方和裝修公司可據(jù)實予以延期，并不承擔任何 違約責任 及賠償：
1、受政策、政府相關部門有關規(guī)定、其它行政決定、政府規(guī)劃調整、市政配套設施延遲等影響而導致的
2、施工中遇到國家、地方政府或主管部門、建筑規(guī)范中規(guī)定準許順延工期的停電、停水或自然災害等原因的
3、甲方未付清《商品房買賣合同》約定之全部應付款項的。
九、商品房裝修完畢并達到交房標準時，乙方應向甲方發(fā)出書面《交房通知》(或以其他方式通知)確定房屋交接時間。若甲方未按通知時間辦理房屋交接手續(xù)，則自《商品房買賣合同》約定的交房期屆滿之次日起視為甲方已按合同約定交付了裝修合格的房屋。
十、本協(xié)議的簽署，視為甲方已經主動向乙方提出請乙方聘請裝修公司裝修房屋，無需另行出具 授權委托書 。在本協(xié)議有效期內，甲方不撤銷或變更已作出的委托約定。
十一、如有爭議，由雙方協(xié)商，協(xié)議不成，由甲方所購房屋所在地人民法院管轄。
本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章生效，一式貳份，甲方持壹份，乙方持壹份，具有同等法律效力。
甲方：__________________
法定代表人：__________
委托代理人：________
年月日________________
乙方：
法定代表人：
委托代理人：
年月日
第4篇 裝修委托協(xié)議的合同書范本
甲方：
乙方：
甲方所購房屋： 公寓 號，選擇 裝修標準( 風格)。 【客戶簽字確認： 】
甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商，甲方決定授予權乙方委托裝修公司對甲方所購房屋進行裝修。為明確甲方要求及相關事宜，特簽訂本委托協(xié)議。
一、裝修公司的選聘
1、乙方應當委托具有相應資質證書的公司進行裝修。
2、因裝修公司之行為導致裝修不符合約定條件的，乙方有權代表甲方追究該裝修公司的責任，要求采取返工、更換等方式進行整改。
二、甲方同意所購置的房屋在樓棟整體竣工驗收合格后，由乙方代表甲方委托裝修公司對甲方的房屋進行裝修。對于因裝修而使該商品房部分結構發(fā)生變化的，甲方對此變化無異議。
三、裝修工程使用材料的品種、規(guī)格、名稱，經雙方認可，詳見協(xié)議附件一《裝修標準》。如因裝修材料、設備生產、供應、采購等方面的原因，導致乙方委托的裝修公司不能滿足協(xié)議中所列交房標準的，該裝修公司可用其他不低于約定標準的同類裝修裝飾材料和設備代替。
四、乙方所設樣板間為商品房裝飾裝修空間布局展示，樣板房所布置的“裝修標準”以外的布藝裝飾、居家用品、家具、燈飾、裝飾用品等僅作為擺放指導，不包含在甲方所購房屋的裝修范圍內，不作為裝修交付的標準。樣板間僅作為示意，不視為精確表示，對雙方無約束力，具體以交付現(xiàn)狀為準。
五、工程驗收標準，雙方同意以附件一和附件二為準。由甲方在辦理《商品房買賣合同》中所指房屋交付手續(xù)時一并驗收。
六、除本協(xié)議已對裝修所作出的約定外，其他有關裝修事宜的內容(包括但不限于裝修方案等)，甲方均同意以乙方屆時指定的裝修公司所確定的文件為準，而無需甲方另行簽署表示認可。
七、1.房屋裝修后的裝修材料及設施的保修責任等，以乙方委托的裝修公司出具的《房屋裝修質量保證書》(或類似文件)為準，該裝修公司在裝修后按此質保書承擔質保義務和責任，在《房屋裝修質量保證書》規(guī)定的質保期內，如發(fā)生非甲方原因造成的損壞，由甲方直接追究該裝修公司責任，乙方予以協(xié)助。
2.裝修中的相關設備，如空調、電視機、電磁爐、電水壺等設施、設備的保修責任，以生產廠家提供的質保書為準，如因所贈與電器或設備引起的質量問題或其他糾紛，由甲方直接追究該生產廠家或者經營者的責任，乙方應予以協(xié)助。由于甲方在使用過程造成設備、設施毀損及滅失的，乙方不承擔任何責任，若造成人身安全事故或給第三人造成損失的，由甲方自行承擔相關責任及后果。
八、如遇下列特殊原因，除雙方協(xié)商同意解除本協(xié)議或變更本協(xié)議外，乙方和裝修公司可據(jù)實予以延期，并不承擔任何違約責任及賠償：
1、受政策、政府相關部門有關規(guī)定、其它行政決定、政府規(guī)劃調整、市政配套設施延遲等影響而導致的
2、施工中遇到國家、地方政府或主管部門、建筑規(guī)范中規(guī)定準許順延工期的停電、停水或自然災害等原因的
3、甲方未付清《商品房買賣合同》約定之全部應付款項的。
九、商品房裝修完畢并達到交房標準時，乙方應向甲方發(fā)出書面《交房通知》(或以其他方式通知)確定房屋交接時間。若甲方未按通知時間辦理房屋交接手續(xù)，則自《商品房買賣合同》約定的交房期屆滿之次日起視為甲方已按合同約定交付了裝修合格的房屋。
十、本協(xié)議的簽署，視為甲方已經主動向乙方提出請乙方聘請裝修公司裝修房屋，無需另行出具授權委托書。在本協(xié)議有效期內，甲方不撤銷或變更已作出的委托約定。
十一、如有爭議，由雙方協(xié)商，協(xié)議不成，由甲方所購房屋所在地人民法院管轄。
本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章生效，一式貳份，甲方持壹份，乙方持壹份，具有同等法律效力。
甲 方： 乙 方：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
年 月 日 年 月 日
