- 目錄
第1篇 昆山市工程施工合同書
甲方：______________公司
乙方：______________公司
原甲乙雙方的________________工程施工合同糾紛一案，經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議書：
1、甲方同意在本協(xié)議書經雙方簽收之日一次性支付給乙方工程款人民幣_____________元(除本協(xié)議書第4條約定外的建筑物的保修、維修及后期整理均由甲方承擔)，該款從法院業(yè)已凍結的款項中支付，且甲方同意從凍結款項中另行劃款________________萬元至法院并按照本協(xié)議書的約定支付;同時乙方同意申請法院解除對_____________元外款項的凍結。
2、乙方同意在本協(xié)議書簽定之日起的2日內將_________________全部安裝完畢;
3、在乙方完成上條之同日，甲方同意將乙方支付的___________萬元保證金及其銀行利息由甲方簽字后向_____________市________________銀行遞交解封憑證。
4、乙方同意按照建筑法律法規(guī)的規(guī)定對本案工程的主體結構工程、基礎工程承擔設計合理使用壽命期限內的保修責任，并出具必須的質量保修書。
5、對于________________建設局質監(jiān)站提出的應由施工單位提供的驗收所需的完整合格的資料和手續(xù)，乙方同意在協(xié)議書簽定之日起的30日內提供，并同意負全部提供責任，否則乙方每遲延一天扣付工程款_________萬元給甲方。
本條義務完成后，乙方向法院提出并征求甲方及_______________縣建筑局監(jiān)督站書面意見同意后由法院將_______________萬元予以轉付。
6、甲方雙方均放棄追究對方的本協(xié)議約定以外的其它違約責任和經濟損失。
7、在上述條款履行完畢后，雙方就施工合同已無其他經濟糾葛，雙方經濟糾紛已經解決。
8、本案訴訟費用由乙方承擔。
甲方：______________公司
乙方：______________公司
第2篇 昆山市工程施工合同糾紛協(xié)議書
甲方：______________公司
乙方：______________公司
原甲乙雙方的________________工程施工合同糾紛一案，經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議書：
1、甲方同意在本協(xié)議書經雙方簽收之日一次性支付給乙方工程款人民幣_____________萬元(除本協(xié)議書第4條約定外的建筑物的保修、維修及后期整理均由甲方承擔)，該款從法院業(yè)已凍結的款項中支付，且甲方同意從凍結款項中另行劃款________________萬元至法院并按照本協(xié)議書的約定支付;同時乙方同意申請法院解除對_____________萬元外款項的凍結。
2、乙方同意在本協(xié)議書簽定之日起的2日內將_________________全部安裝完畢;
3、在乙方完成上條之同日，甲方同意將乙方支付的___________萬元保證金及其銀行利息由甲方簽字后向_____________市________________銀行遞交解封憑證。
4、乙方同意按照建筑法律法規(guī)的規(guī)定對本案工程的主體結構工程、基礎工程承擔設計合理使用壽命期限內的保修責任，并出具必須的質量保修書。
5、對于________________建設局質監(jiān)站提出的應由施工單位提供的驗收所需的完整合格的資料和手續(xù)，乙方同意在協(xié)議書簽定之日起的30日內提供，并同意負全部提供責任，否則乙方每遲延一天扣付工程款_______________萬元給甲方。本條義務完成后，乙方向法院提出并征求甲方及_______________縣建筑局監(jiān)督站書面意見同意后由法院將_______________萬元予以轉付。
6、甲方雙方均放棄追究對方的本協(xié)議約定以外的其它違約責任和經濟損失。
7、在上述條款履行完畢后，雙方就施工合同已無其他經濟糾葛，雙方經濟糾紛已經解決。
8、本案訴訟費用由乙方承擔。
甲方：______________公司乙方：______________公司
________年________月________日
第3篇 昆山市工程施工合同糾紛協(xié)議
甲方：_________________乙方：_________________
由于工程施工需要，甲方把以下工程承包給乙方進行施工。依據《民法典》暨《中華人民共和國建筑法》以及建筑施工管理條例、施工規(guī)范，經過甲乙雙方充分協(xié)商，達成以下條款，雙方必須嚴格遵守。
一、工程地點及名稱
1、工程地點：_________________
2、工程名稱：_________________
二、承包內容價款以及工期
1、承包內容：________全部土建工程
2、工程造價：一次性包死。
3、工程工期：自開工內完成承包全部承包內容。
三、付款及質量
1、污水地底板驗收合格后付30%，主體驗收合格后付至70%，發(fā)包方進行竣工驗收合格后付至95%，其余工程款待工程保修期滿一次性付清。
2、工程質量：合格
四、甲方責任：幫助乙方解決水源電源，協(xié)助乙方解決施工現場出現的問題，給乙方提供施工圖紙并交底。
五、乙方責任，嚴格按照施工圖及相關規(guī)范進行施工，必須遵守安全文明施工相關規(guī)定，承擔因為安全和質量造成的責任和費用。
六、保修期及質保金。
1、保修期：發(fā)包方竣工驗收后日歷天共計六個月。
2、質保金：承包總價的10%為保修金，保修期滿后付清全部承包價款。
4、合同生效日期：合同生效日期雙方簽字后立即生效，保修期滿質保金付清自行失效。
甲方：_________________乙方：_________________
簽字：_________________身份證號：_________________
