詳細施工合同（5份范本）

發(fā)布時間：2023-01-14 15:39:13 查看人數：14

目錄
第1篇施工工程承攬合同詳細第2篇護欄制作安裝施工承攬合同詳細第3篇房屋裝修施工合同2023詳細第4篇裝修工程施工承攬合同詳細第5篇電力工程施工合同書樣書詳細版

詳細施工合同

第1篇施工工程承攬合同詳細

發(fā)包方：___________________________(以下簡稱甲方)

承包方：___________________________(以下簡稱乙方)

根據甲乙雙方協商，甲方將______________________工程承包給了乙方施工，為明確雙方職責，確保工程順利完工，依據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國勞動法》、《_____》及相關法律法規(guī)。遵循平等自愿、公平和誠信的原則。雙方協商一致，就本工程具體情況，達成以下條款：

一、工程名稱：_____________________________________

二、工程地點：_____________________________________

三、工程價款：按圖紙實際建筑面積50元/o,工程面積________平方米，工程總價________元

四、工程承包方式及范圍：

1、承包方式：包工不包料

2、承包范圍：本工程圖紙范圍內的鋼結構、墻板、屋面板的加工制作及安裝，施工所需的工具及電纜、電線(包含切割片、焊條等)乙方自負，施工過程中所需的腳手架及吊車由甲方負責。注;工程中鋼結構的油漆由甲方涂刷，乙方只做焊口部位的補刷。

五、驗收標準：乙方按照甲方簽字認可的圖紙進行施工，施工過程中甲方逐項驗收，確認合格，施工完畢驗收完畢。

六、工程開竣工日期：________年________月________,竣工日期________年________月________、因材料短缺、下雨停電等造成的延誤，工期順延。

七、付款方式：本工程乙方進場甲方支付________元生活費，主鋼立完，甲方支付人工費總額的___，次鋼安裝完再付總額的______%,墻板安裝完再付總額的______%,頂板安裝完再付總額的______%,余款待工程竣工驗收合格后十五天內一次付清。墻板、屋面板安裝完畢，付工程人工總費的_____%，在竣工驗收合格后十五日內余款一次付清。

八、甲乙雙方責、權、利：甲方必須保證乙方施工所需材料及時足額供應，若材料短缺造成工期延誤，乙方不承擔任何責任。乙方必須保質保量完成此工程，若因質量事故造成延誤工期，材料浪費，乙方承擔由此造成的一切經濟損失

九、安全：為保證工程質量和施工安全，甲方指派_______為現場負責人，乙方指派____________為現場負責人，共同齊抓共管，在施工期間，遵守《中華人民共和國治安法》及甲方現場管理人員指揮，不得強干、蠻干。若因自身因素造成一切安全事故，由乙方自行負責，在施工期間，乙方應理好自己的工人，不得在工地內發(fā)生偷、盜、打架、尋釁滋事等行為，若因此造成的法律責任及經濟責任，由乙方負責，甲方不承擔任何責任。

十、本合同未盡事宜，在施工過程中雙方友好協商。

十一、本合同一式兩份，甲方雙方各執(zhí)一份，雙方簽字之日生效，完工、款清后自動失效。

甲方(公章)：_________________ 乙方(公章)：________________

法定代表人(簽字)：________________ 法定代表人(簽字)：_________________

________年________月________日 ________年________月________日

第2篇護欄制作安裝施工承攬合同詳細

甲方:_________________法人代表:_________________

乙方:_________________法人代表:_________________

甲乙雙方經友好協商,本著互利互惠的原則,依據《_________________》以及相關國家法律、法規(guī),就花池護欄工程制作安裝達成如下協議:

一、工程范圍和工作內容

1、工程名稱:_________________

2、工程范圍:工程護欄的制作安裝施工。

3、工作內容:乙方按甲方提供的護欄設計、安裝要求,完成材料的存放、保管、安裝、清理、驗收等工作內容。

二、合同工期

本工程項目工期為12日。自________年________月________日至________年________月________日。

三、工程價款及付款方式

(一)工程價款

以上工程造價共計:________元大寫:________元整

(二)結算方式

工程完工驗收合格后按實際決算付款(附工程決算書)。

五、施工要求:

護欄高度65m;立柱為5*5方鋼,2m一個,底部加預埋件,水泥澆筑;其余部分為3*3方管,欄桿頂部為25扁鐵加工成圓弧裝飾;防銹漆刷底,黑漆罩面。

六、本協議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,未盡事宜雙方協商解決,解決不成,經法律途徑解決。

甲方:(簽章)________________乙方:(簽章)________________

負責人:________________負責人:________________

代理人:________________

________年________月________日

第3篇房屋裝修施工合同2023詳細

委托方(甲方):_________________身份證號:_____________________________

承接方(乙方):_________________身份證號:_____________________________

工程項目:_______________________________________________。

甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。

第一條工程概況

1.工程地址:___________________________________

2.居室規(guī)格:______________,總計:__________________,施工面積____________平方米。

3.施工內容:_________________________________________________________。

4.工程開工日期:______年______月______日。

5.工程竣工日期:______年______月______日,工程總天數:________天

第二條工程價款

工程價款(金額大寫)___________________元。

第三條質量要求

1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經雙方認可。

2.工程驗收標準,雙方同意參照浙江省地方標準《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。

3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。

第四條付款方式

1.合同一經簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的________%;當工期進度過半(________年________月________日),甲方即第二次付施工工費的________%。剩余________%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)甲方付清工程價款,乙方開具統一發(fā)票,向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。

2.工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。

3.甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的________%支付給乙方。

4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。

第五條違約責任

合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的_______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。

第六條合同的變更和終止

1.合同經雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的_______%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。

2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協議后,可視為本合同解除。

第七條合同生效

1.本合同由雙方蓋章,簽字后生效。

2.本合同一式________份,甲乙雙方及見證部門各執(zhí)________份。

甲方(業(yè)主):_____________________乙方(承接):_____________________

_______________年________月_______日_______________年________月_______日

第4篇裝修工程施工承攬合同詳細

編號:_____________

定作方(以下簡稱“甲方”):_________________住所地址:_________________聯系方式:_________________手機號:_________________

承攬方(以下簡稱“乙方”):_________________單位地址:_________________法定代表人:________________監(jiān)理人及電話:_________________

依照《_________________》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就甲方的友誼超市店裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下條款:

第一條工程概況

1.1工程地點及面積:_________________________________

1.2工程造價:￥_____________元,大寫(人民幣):_____________

1.3工程承包方式:雙方商定采取下列第_____種承包方式。

(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表)

(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);

(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

1.4工程期限________天;

開工日期________年________月________日

竣工日期________年________月________日

第二條工程監(jiān)理

若本工程實行工程監(jiān)理,甲方(或乙方)與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。

第三條施工圖紙

雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供:

3.1甲方自行設計并提供施工圖紙,交圖時間為________月________日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份.(見附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙);

3.2甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙),設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);

3.3施工圖紙雙方簽字后生效。

第四條甲方義務

4.1開工前________天,為乙方入場施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部份騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護,并且雙方簽訂“物品清單”;

4.2開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項;

4.3負責協調施工隊與鄰里之間的關系;

4.4禁止拆動室內承重結構,如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛(wèi)位置及設備管線,應負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù);根據有關部門規(guī)定,甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;

4.5參與對工程質量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收;

4.6工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協助提供物管所需相關材料。

第五條乙方義務

5.1施工中嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》,保證工程質量,按期完成工程;

5.2在甲方未提供有關部門的審批文件前,嚴禁改動建筑主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等,否則應承攬相應責任;

5.3嚴格執(zhí)行本市有關施工現場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;

5.4保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下管道的暢通;

5.5保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場;

5.6因乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;

5.7乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后,乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯系,以確保工程中的統一指揮和管理。

第六條工程變更

6.1為確保甲方工程質量、工期及保修服務,合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更,須由雙方協商后簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》(見附件七:家庭裝飾裝修工程變更單),同時調整相關工程費用及工期,口頭承諾或口頭協議均視為無效;凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果,均由甲方承擔;

6.2合同簽訂后,甲方工程減項超過總工程款5%以上時,須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場,甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;

6.3甲方第二次支付工程款后增加的施工,乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。

第七條材料的提供

7.1由甲方提供的材料、設備,其規(guī)格、質量應符合設計要求(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);若甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格、質量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由甲方承擔;

7.2由乙方提供的材料、設備的(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質量與報價單不符,甲方有權拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由乙方承提;

7.3甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價位標準,由乙方負責為甲方代購的(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購),在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的________%)+材料運輸費(根據實際情況確定);若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔任;

7.4除合同注明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等,均由甲方購買并按時運到現場;若需要乙方代購,加收所購材料款________%的采購費及運輸費。

第八條工期延誤

8.1對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;

(4)甲方同意工期順延的其他情況。

8.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延;

8.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延;

8.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承提,工期不順延。

第九條質量標準

9.1雙方約定本工程施工質量按下列第______項標準驗收:

(1)《gb50210―20建筑裝飾裝修工程質理驗收規(guī)范》

(2)《安徽省家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規(guī)定》

(3)其它驗收標準:

9.2施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議時:

(1)甲乙雙方協商解決;

(2)如協商達成一致意見,由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。

第十條工程驗收和保修

10.1雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收:

(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;(2)油漆、面層涂料施工前驗收;(3)竣工驗收。

乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收,各階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附件八:工程驗收單)。若甲方接到通知后,未按時參加驗收,乙方有權停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;

10.2工程竣工驗收合格并結清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù)(見附件九:工程結算單),并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十:工程保修單)

第十一條工程款支付方式

11.1雙方約定按以下第_____種方式支付工程款:(1)合同生效后,甲方按下表中的約定直接向乙方財務支付工程款:

(2)______________________________________支付次數支付時間付款比例支付金額第一次合同簽訂之日

第二次隱蔽工程驗收后3日內第三次竣工驗收合格后4日內

(3)其他支付方式:___________________________________

11.2工程驗收合格后2日內,乙方應在向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后2日內如未有異議,雙方應在工程結算單(見附件九:工程結算單)上簽字,甲方并同時向乙方結清工程尾款。

11.3甲方應將工程款直接交乙方財務部。工程款全部結清后,乙方應~甲方開具統一發(fā)票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失,責任由甲方自負。

第十二條違約責任

12.1合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應及時通知另一方,經雙方協商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),違約方應向守約方支付工程造價______%的違約金;若因此造成損失的,違約方應予以賠償;

12.2工程未驗收合格或未結清尾款而未移交,甲方使用或擅自動用工程成品的,工程視為合格,由此而造成損失的由甲方負責,并視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利;

12.3甲方未按期支付第二(三)次工程款的,乙方有權停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金;12.4由于乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,所需修理費用由乙方承擔,工期不予順延。

12.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。第十三條合同爭議的解決方式

雙方發(fā)生爭議協商解決不成時,按下列第______種方式解決:

(1)向__________________________________委員會申請_____;

(2)向____________________________________人員法院起訴。

第十三條合同爭議的解決方式

雙方發(fā)生爭議協商解決不成時,按下列第______種方式解決:

(1)向__________________________________委員會申請_____;

(2)向____________________________________人員法院起訴。

第十四條幾項具體規(guī)定

14.1工程地在市區(qū)以外的裝飾工程,乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費;

14.2因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責清運到政府規(guī)定的垃圾堆放點,甲方應支付垃圾清運費用(人民幣)_____________元,(此費用不在工程款內);

14.3施工期間,甲方將外屋門鑰匙________把,交給乙方施工負責人____________負責保管工程竣工移交后,甲方負責提供新鎖__________把,由乙方當場負責安裝好交付甲方使用;

14.4施工期間,乙方每天的工作時間為:

上午_________點_________分至_________點_________分;

下午_________點_________分至_________點_________分。

第十五條附則

15.1本合同簽訂后工程不得轉包;

15.2甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,雙方簽字(蓋章)后生效,甲、乙雙方各持一份;

15.3凡在本市各家庭裝飾裝修市場內簽訂合同的,本合同一式三份,甲、乙雙方及市場有關部門簽字(蓋章)后生效,三方各持一份;

15.4合同履行完后自動終止;

15.5本合同實行當事人自愿鑒證,以保護合同當事人的合法權益。

15.6合同附件為本合同的組成部份,與本合同具有同等法律效力。合同附件:

附件一:家庭裝飾裝修工程施工項目確認表附件二:家庭裝飾裝修工程內容和做法一覽表附件三:家庭裝飾裝修工程報價表附件四:甲方提供裝修裝修材料明細表附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙附件七:裝飾裝修工程變更單附件八:工程驗收單附件九:工程結算單附件十:工程保修單

第十六條其它約定條款

_________________________________________________

甲方(簽字):________________乙方(蓋章):________________

委托代理人(簽字):________________法定代表人(簽字):________________

________年________月________日 ________年________月________日

家庭裝飾裝修市場合同認證意見(商場合同認證章):________________

委托代理人(簽字):________________聯系電話:_________________

________年________月________日

第5篇電力工程施工合同書樣書詳細版

甲方：________________(發(fā)包方)

乙方：________________(承包方)

甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，本著相互信任的原則，就甲方的電力工程達成以下協議。

第一條：工程概況

1、工程地點:

2、工程承包方式：承包人包清工。

3、工期________年____月____日至________年____月____日

4、合同價款：本合同工程預算造價人民幣___________元(大寫)，若要變更施工內容，變更材料，工程造價按實計算。

第二條：關于材料供給的約定

1、本工程甲方負責供應的材料應為符合要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續(xù)，如發(fā)生質量問題或規(guī)格有差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

2、甲方供應的裝飾材料均應用于本工程，非經甲方同意不得挪作他用。如乙方違背本規(guī)定，應按材料價款雙倍補償給甲方。

第三條：關于工程質量及驗收的約定

1、本工程應嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》g和《建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范》g并參照其它地方標準、質量評定驗收標準。

2、由于乙方技術差及不責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔。

3、工程竣工：乙方應提前通知甲方驗收，并辦理驗收手續(xù)。

4、本工程由_______方設計施工方案。

第四條：關于安全生產各防火的現場治理的約定

1、嚴格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。

2、未經甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

3、乙方應協同甲方做好施工材料保管工作，禁止閑雜人員進入現場。

4、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方提供的裝修材料出門，一經發(fā)現偷盜現象按材料價格加倍賠償。

第五條：工程付款方式、承包內容、結算的約定