歡迎光臨管理者范文網(wǎng)
當(dāng)前位置:管理者范文網(wǎng) > 合同范本 > 勞務(wù)合同

起訴勞務(wù)合同(6份范本)

發(fā)布時(shí)間:2023-02-08 07:33:15 查看人數(shù):26

起訴勞務(wù)合同

第1篇 勞務(wù)合同糾紛起訴狀通用版

原告:_________,性別:________,________年____月____日出生,_________族,住址:xxx,身份證號(hào): xxx__,聯(lián)系電話: xxx。 被告:xx公司,住所地:xxx___________。法定代表人:_________,職務(wù):_________,聯(lián)系電話: xxx__________。訴訟請(qǐng)求:風(fēng)險(xiǎn)提示:

訴訟請(qǐng)求必須具體﹑明確,該寫的一定要寫,因?yàn)槠涫玛P(guān)法院審查的范圍。但千萬(wàn)不可不加思考地亂要求,如果無(wú)相應(yīng)的證據(jù)來(lái)支持你的主張,勢(shì)必遭到敗訴的后果,通常還會(huì)因此而向法院支付相應(yīng)的訴訟費(fèi)。

另外,訴訟請(qǐng)求應(yīng)提出具體的數(shù)額,不能籠統(tǒng)地說(shuō)賠償原告的一切損失之類。雖然這是沒有爭(zhēng)議的,但并不等于在提出訴訟請(qǐng)求時(shí)多多益善,比較切合實(shí)際的請(qǐng)求數(shù)額,不僅可以減收訴訟成本,降低訴訟風(fēng)險(xiǎn),而且有利于法院的調(diào)解和雙方當(dāng)事人的和解,減少訟累。

1、請(qǐng)求判令被告連帶支付所欠原告的勞務(wù)費(fèi)共計(jì)人民幣_(tái)________元。

2、請(qǐng)求判令被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。事實(shí)與理由風(fēng)險(xiǎn)提示:

訴狀是個(gè)利劍,挑起戰(zhàn)爭(zhēng)。如果沒有寫好,那么勢(shì)必倒過(guò)來(lái)傷到自己。因此,要擺事實(shí),講明道理,引用有關(guān)法律和政策規(guī)定,為訴訟請(qǐng)求的合法性提供充足的依據(jù)。擺事實(shí),是要把雙方當(dāng)事人的法律關(guān)系,發(fā)生糾紛的原因、經(jīng)過(guò)和現(xiàn)狀,特別是雙方爭(zhēng)議的焦點(diǎn),實(shí)事求是地寫清楚。講道理,是要進(jìn)行分析,分清是非曲直,明確責(zé)任,并援引有關(guān)法律條款和政策規(guī)定。 原告從________年____月起與被告簽訂________勞務(wù)合同,于________年____月____日至被告所在的xxx部任職_________職務(wù),具體從事_________工作,于________年____月開工至________年____月竣工期間,總工程款為_________元。在工程期間,被告________陸續(xù)支付給原告共_________元,現(xiàn)尚余欠款_________元。綜上所述,原告方為被告承建_______工程,被告應(yīng)當(dāng)按照約定支付相應(yīng)勞務(wù)費(fèi)用,現(xiàn)被告對(duì)所欠原告的款項(xiàng)一直拖欠不支付,經(jīng)原告多次催討未果,為維護(hù)原告的合法權(quán)益,特向貴院起訴,請(qǐng)依法裁決。此致__________人民法院 起訴人:_________ ________年____月____日風(fēng)險(xiǎn)提示:

提起民事訴訟的原告負(fù)有舉證責(zé)任,要能夠舉出證明案情事實(shí),支持自己訴訟主張的各種證據(jù)等等。

注意,列書證,要附上原件或復(fù)制件,如系摘錄或抄件,要如實(shí)反映原件本意,切忌斷章取義、并應(yīng)注明材料的出處;列舉物證,要寫明什么樣的物品,在什么地方由誰(shuí)保存著;列舉證人,要寫明證人的姓名、住址,他能證明什么問(wèn)題等。

另外,證據(jù)和證據(jù)來(lái)源,雖然法律規(guī)定必須提交,但提交時(shí)的說(shuō)明應(yīng)能簡(jiǎn)就簡(jiǎn),盡可能在法律許可的范圍內(nèi)保留自己的殺手锏,在庭審辯論中占據(jù)主動(dòng)。

第2篇 勞務(wù)糾紛起訴狀

原告:_________________張__________,男,__________年__________月__________日出生,民族:_________________漢族,地址:_________________四川省_____________,身份證號(hào)碼:_________________________________,聯(lián)系電話:______________。

委托代理人:___________________________,廣東_______________律師事務(wù)所律師。

被告:_________________深圳市_____________有限責(zé)任公司,住所地:_________________深圳市_____________。法定代表人_______________,聯(lián)系電話:______________。

訴訟請(qǐng)求:_________________

1.請(qǐng)求法院判令被告支付原告__________年_____月至_____月工資_______________元;

2.請(qǐng)求法院判令被告支付原告經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金_______________元;

實(shí)施與理由:_________________

原告于__________年_____月_____日進(jìn)入被告公司工作,在__________任組長(zhǎng),每月工資__________元,被告未按照法律規(guī)定與原告簽訂勞動(dòng)合同,__________年_____月_____日上午上班時(shí),原告向被告負(fù)責(zé)人反映原告及員工都承受不了公司要求員工連續(xù)超強(qiáng)度、超負(fù)荷的工作安排,要求公司是否能適當(dāng)?shù)匕才乓恍r(shí)間給員工休息一下,作為組長(zhǎng)的原告的正當(dāng)要求和情況反映,不但沒有得到被告的支持,反招致被告開除的處理。原告要求被告結(jié)算工資并支付解除勞動(dòng)合同經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金等,被告卻不予理睬,原告于__________年_____月_____日向深圳市勞動(dòng)仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁,__________年_____月_____日仲裁委員會(huì)作出裁決書,原告不服勞動(dòng)仲裁裁決,特向法院提起訴訟,請(qǐng)求法院判決準(zhǔn)予原告上述請(qǐng)求。

此致

____________人民法院

起訴人:______________

_______________年__________月__________日

第3篇 起訴狀(提供勞務(wù)受害)

原告:管*

被告:上海**保潔服務(wù)有限公司

訴訟請(qǐng)求:

1、判令被告賠償原告醫(yī)療費(fèi)37305.77元、交通費(fèi)500元、住院伙食補(bǔ)助費(fèi)140元、律師費(fèi)人民幣*元,共計(jì)40945.77元;傷殘賠償金、護(hù)理費(fèi)、營(yíng)養(yǎng)費(fèi)、精神損害撫慰金、誤工費(fèi)等,待鑒定報(bào)告作出后再行明確。

事實(shí)與理由:

原告系被告雇傭的員工,于2015年11月17日入職,雙方簽訂了《勞務(wù)合同書》,原告從事保潔工作。1月23日12時(shí)10分許,原告在松江廠區(qū)工作過(guò)程中發(fā)生傷害事故,造成右手骨折,后進(jìn)行了手術(shù)。原告治療已結(jié)束,但被告未給予任何賠償,現(xiàn)原告依法提起訴訟,要求判令被告賠償原告醫(yī)療費(fèi)37305.77元、交通費(fèi)500元、住院伙食補(bǔ)助費(fèi)140元、律師費(fèi)人民幣*元,共計(jì)*元;傷殘賠償金、護(hù)理費(fèi)、營(yíng)養(yǎng)費(fèi)、精神損害撫慰金、誤工費(fèi)等,待鑒定報(bào)告作出后再行明確。望法院判如所請(qǐng)。

此致

松江區(qū)人民法院

具狀人:

年 月 日

第4篇 包工包料勞務(wù)合同起訴狀

原告:_________________有限公司法定代表人:________________住所:_________________

聯(lián)系電話:_________________

被告:_________________有限公司法定代表人:________________住所:_________________

聯(lián)系電話:_________________

訴訟請(qǐng)求:_________________

一、請(qǐng)求判令被告支付給原告貨款_____________元;

二、請(qǐng)求判令被告支付逾期付款違約金_______________元;

三、請(qǐng)求判令被告承擔(dān)本案的全部訴訟費(fèi)用。

事實(shí)與理由

原告與被告有生意往來(lái),______年______月______日,原告供貨給被告,被告從原告處購(gòu)得______元貨物,根據(jù)合同約定,付款時(shí)間是______年______月______日,被告承諾收到貨后付款,原告按約定供貨后,被告沒有按承諾付款給原告,給原告的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)嚴(yán)重困難。截止______年______月______日原被告雙方對(duì)賬確認(rèn)被告欠原告貨款共計(jì)_______________元,原告為了資金周轉(zhuǎn)需要,多次催告被告負(fù)責(zé)人償還所欠貨款,但被告至今未還,原告認(rèn)為,被告的行為已侵犯了原告的合法權(quán)益,為了維護(hù)原告的合法權(quán)益,根據(jù)我國(guó)法律的相關(guān)規(guī)定,特向貴院提起訴訟

此致

________________人民法院

具狀人:________________

__________年__________月__________日

第5篇 請(qǐng)求解除勞務(wù)分包合同起訴狀

原告:_________________

注冊(cè)地

法定代表人:_________________

電話:_________________

被告:_________________

地址:_________________

電話:_________________

訴訟請(qǐng)求:

1、請(qǐng)法院依法解除_____________年_____月_____日原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;

2、請(qǐng)求法院判決被告支付違約金__________元;

3、本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。

事實(shí)和理由:

原告根據(jù)合同約定向法院起訴,要求法院判決解除原、被告之間的房屋買賣合同,并要求法院判決被告依合同約定支付違約金。原告特提起訴訟,請(qǐng)求法院判如所請(qǐng)。

此致

__________區(qū)人民法院

__________省置業(yè)有限公司

二o一七年月日

第6篇 包工頭討要?jiǎng)趧?wù)費(fèi)民事起訴狀

民事起訴狀

原告:劉xx

被告:李xx

被告:xx建筑工程有限公司

法定代表人:xxx

住所地:xx

被告:xx置業(yè)集團(tuán)有限公司

住所地:xx

法定代表人:xxx

訴訟請(qǐng)求:

一、請(qǐng)求判令被告李xx向原告支付工程勞務(wù)費(fèi)人民幣971500元及逾期利息人民幣14086元(利息按銀行同期貸款利率暫從竣工驗(yàn)收之日2015年10月15日起計(jì)算至2016年2月14日止,實(shí)際計(jì)算至勞務(wù)費(fèi)付清之日止);

二、判令被告xx建筑工程有限公司就上述勞務(wù)費(fèi)及利息承擔(dān)連帶支付責(zé)任;

三、判令xx置業(yè)集團(tuán)有限公司在欠付工程款范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任;

四、本案訴訟費(fèi)用由三被告承擔(dān)。

事實(shí)與理由:

位于xx縣xx街道xx大樓由被告xx置業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱xx置業(yè)集團(tuán))開發(fā),被告xx建筑工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱xx建筑公司)施工。xx建筑公司承包該工程后,將其轉(zhuǎn)包給被告李xx實(shí)際施工,李xx作為實(shí)際承包人將該工程的鋼筋制作安裝勞務(wù)部分包給原告,并于2013年9月6日與原告簽定《分項(xiàng)工程勞務(wù)合同》,約定承包方式為包工不包料,承包范圍為地下負(fù)14.6m至屋頂?shù)乃袖摻钪谱骷鞍惭b;結(jié)算單價(jià)為按建筑面積每平方米xx元計(jì)算;付款方式為按工程進(jìn)行進(jìn)行付款,全部完工支付工程款85%,余額待單位工程全部竣工驗(yàn)收一次付清。

合同簽定后,原告組織人員及工具進(jìn)場(chǎng)施工,并完成合同約定的全部勞務(wù)。xx大樓也于2015年10月15日竣工驗(yàn)收。2016年1月24日,被告李xx與原告進(jìn)行結(jié)算,應(yīng)付原告工程款共計(jì)4401500元,扣除已付款338萬(wàn)元,尚欠1021500元。2016年2月6日,項(xiàng)目各民工班組共同向被告xx置業(yè)集團(tuán)討要?jiǎng)趧?wù)工資,被告xx置業(yè)集團(tuán)以借支的形式向原告支付5萬(wàn)元。以后,雖經(jīng)原告多次向三被告催討,均未再支付。

原告認(rèn)為,被告李xx作為工程的實(shí)際承包人,與原告簽定勞務(wù)分包合同,將工程的鋼筋制作及安裝勞務(wù)分包給原告,原告按約定完工,在雙方結(jié)算后,被告應(yīng)當(dāng)依照結(jié)算單的欠款金額向原告支付工程勞務(wù)費(fèi)。被告xx建筑公司作為本案建設(shè)工程的承包人,其違反法律的禁止性規(guī)定,將自己承包的建設(shè)工程轉(zhuǎn)包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的被告李xx,且對(duì)李xx施工過(guò)程中又疏于管理,是導(dǎo)致其拖欠原告工程勞務(wù)款的重要原因,故應(yīng)當(dāng)對(duì)李xx的付款義務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。被告xx置業(yè)集團(tuán)作為發(fā)包方應(yīng)當(dāng)在其未付的工程價(jià)款范圍內(nèi)對(duì)原告承擔(dān)責(zé)任。

原告為支付鋼筋班組的民工工資,四處借債,現(xiàn)已借無(wú)可借,為維護(hù)自身合法權(quán)益,不得以向貴院提起訴訟,請(qǐng)求依法及時(shí)作出判決。

此致

xxx人民法院

具狀人:

二〇一六年月日

起訴勞務(wù)合同(6份范本)

民事起訴狀原告:劉xx被告:李xx被告:xx建筑工程有限公司法定代表人:xxx住所地:xx被告:xx置業(yè)集團(tuán)有限公司住所地:xx法定代表人:xxx訴訟請(qǐng)求:一、請(qǐng)求判令被告李xx向原告支付工程勞務(wù)費(fèi)…
推薦度:
點(diǎn)擊下載文檔文檔為doc格式

相關(guān)起訴信息

  • 起訴勞務(wù)合同(6份范本)
  • 起訴勞務(wù)合同(6份范本)26人關(guān)注

    民事起訴狀原告:劉xx被告:李xx被告:xx建筑工程有限公司法定代表人:xxx住所地:xx被告:xx置業(yè)集團(tuán)有限公司住所地:xx法定代表人:xxx訴訟請(qǐng)求:一、請(qǐng)求判令被告李xx向原告支付 ...[更多]

相關(guān)專題

勞務(wù)合同熱門信息