- 目錄
-
第1篇項(xiàng)目設(shè)計(jì)承攬合同書 第2篇粉刷分項(xiàng)工程承攬合同書 第3篇火車站安裝承攬合同書 第4篇承包設(shè)備加工生產(chǎn)承攬合同書范本 第5篇原材料加工承攬合同書 第6篇凈水器加工承攬合同書 第7篇承攬合同:網(wǎng)站規(guī)劃設(shè)計(jì)制作合同書 第8篇加工承攬合同書范本 第9篇工程承攬合同書范本 第10篇承攬合同:電視節(jié)目制作播出合同書 第11篇承攬合同書(含運(yùn)輸) 第12篇柜臺(tái)貨架承攬加工合同書 第13篇城市廣告承攬合同書 第14篇加工承攬合同書樣式 第15篇承攬合同:商標(biāo)標(biāo)志設(shè)計(jì)委托合同書 第16篇辦公室裝修承攬合同書
第1篇 項(xiàng)目設(shè)計(jì)承攬合同書
本著雙方互利互惠的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商,列定以下條款,希共同遵守:
(一)雙方嚴(yán)格遵守《網(wǎng)絡(luò)程序版權(quán)管理?xiàng)l例》。
(二)承制方必須保證制作質(zhì)量,在委托方審稿期間,委托方有權(quán)要求修改。
(三)委托方在確認(rèn)功能并交付承制方制作后,不得隨意更改稿件內(nèi)容,如果因此而增加承制方的工作量,委托方應(yīng)另付費(fèi)用。
(四)委托方負(fù)責(zé)提供與本項(xiàng)目有關(guān)的資料,在承制方制作過程中,委托方應(yīng)盡力配合,給與方便。
(五)雙方在合同上簽字后,委托方即付制作總金額的____%,作為預(yù)付款。其余款項(xiàng)在全部制作完成,并經(jīng)委托方審核確定后,全部結(jié)清。
(六)承制方未按設(shè)計(jì)方案中的具體工作進(jìn)程實(shí)施完成該項(xiàng)目的設(shè)計(jì)(因委托方原因延誤的時(shí)間除外)委托方有權(quán)按合同總額的____%起向承制方要求負(fù)責(zé)賠償。
(七)承制時(shí)間為____年____月____日至____年____月____日止。
(八)本合同一式兩份,雙方法定代表人或指定代表人簽字,即生法律效力。
(九)發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商或到____仲裁委員會(huì)仲裁。
(十)合同金額
甲 方:____________ 乙 方:____________
代表簽字:___________ 代表簽字:____________
蓋 章:____________ 蓋 章:____________
日 期:____________ 日 期:____________
第2篇 粉刷分項(xiàng)工程承攬合同書
甲方:
乙方:
經(jīng)雙方協(xié)商,甲方將珍珠泉花園裝飾部分工作委托乙方施工。為了明確雙方責(zé)、權(quán)、利,根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》,結(jié)合本工作實(shí)際情況,特簽訂如下協(xié)議,以資雙方共同遵守。
一、承攬范圍及方式
1、承攬范圍:。
2、承攬方式:包工包輔料、包質(zhì)量、包工期、包安全生產(chǎn)、文明施工。
二、工期及進(jìn)場(chǎng)時(shí)間
本工作自年月日進(jìn)場(chǎng)施工至承包工程內(nèi)容完工,實(shí)際工期要求按項(xiàng)目部指定。在工種銜接上,必須服從甲方的統(tǒng)一調(diào)度,乙方無特殊原因造成工程銜接上的脫節(jié),甲方將給以一定的經(jīng)濟(jì)處罰。
三、結(jié)算方式
1、按定額標(biāo)準(zhǔn),以工日單價(jià)計(jì)算:
分項(xiàng)合格:/元/工日
分項(xiàng)優(yōu)良:/元/工日
2、按施工圖上建筑面積單價(jià)結(jié)算:
一次通過驗(yàn)收合格:元/平方米按國(guó)家規(guī)定計(jì)算建筑面積,
3、其他計(jì)算方式:
/。
4、定額外用工結(jié)算:
根據(jù)實(shí)際發(fā)生工作內(nèi)容,由項(xiàng)目部核定簽發(fā)工日數(shù),按技術(shù)工元/工日;輔助工元/工日。
四、承攬工作范圍
圖紙及其設(shè)計(jì)變更包括的所有內(nèi)容。房子以內(nèi)的不產(chǎn)生點(diǎn)工。包括樓梯貼面及一層外墻貼面`施工洞封堵`磚砌踏步`底層30公分以內(nèi)回土及挖土`散水等`至工程驗(yàn)收合格為止。甲方只提供塔吊攪拌機(jī),其余機(jī)械及小型工具由乙方自備。
五、付款方式
1、自備一個(gè)月生活費(fèi),以后按施工現(xiàn)場(chǎng)施工生產(chǎn)人數(shù),結(jié)合完成工作量,每人每月預(yù)付生活費(fèi)1000元;
2、所包含工作量1#--6#結(jié)束支付至75%,年底付至95%,余下部分作預(yù)留保修費(fèi),竣工后一年付清。
3、屬乙方施工人員所發(fā)生的涉外費(fèi)用,按實(shí)際發(fā)生數(shù)由乙方承擔(dān),在結(jié)算款中扣除;
4、其他付款方式:
六、雙方責(zé)任
(一)甲方
1、負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)主、設(shè)計(jì)院、質(zhì)監(jiān)站及其他對(duì)外工作的聯(lián)系;
2、負(fù)責(zé)各工種之間的協(xié)調(diào)工作,并對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全生產(chǎn)、文明施工等進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核;
3、對(duì)乙方做好安全生產(chǎn)教育;
4、負(fù)責(zé)乙方施工人員食宿安排;
5、按預(yù)算用量做好材料、設(shè)備的供應(yīng);
6、根據(jù)本協(xié)議按時(shí)撥付月度生活費(fèi);
7、負(fù)責(zé)組織施工驗(yàn)收、辦理工程結(jié)算;
8、甲方派現(xiàn)場(chǎng)代表?xiàng)顐ネ?,在施工中?fù)責(zé)與乙方的協(xié)調(diào)工作,楊偉為技術(shù)負(fù)責(zé)。
(二)乙方
1、組織施工人員進(jìn)場(chǎng),施工人數(shù)、技術(shù)力量必須滿足工程進(jìn)度、質(zhì)量的要求,進(jìn)場(chǎng)人員必須持有居民身份證、就業(yè)登記卡、就業(yè)證、暫住證(復(fù)印一份交甲方備案),并報(bào)送進(jìn)場(chǎng)職工1寸近照及花名冊(cè)一份,供甲方備案。
2、必須服從甲方的整體安排和協(xié)調(diào),服從甲方現(xiàn)場(chǎng)管理人員的統(tǒng)一管理。遵守法律、法規(guī)及規(guī)章制度,對(duì)違法亂紀(jì)者,甲方有權(quán)按照規(guī)定給予處罰,隨時(shí)向乙方提出清退。
3、進(jìn)場(chǎng)人員必須持有上崗證,特殊工種必須持有安全操作證(如進(jìn)場(chǎng)后再辦上崗證和操作證的,其費(fèi)用由作業(yè)班組自理,甲方協(xié)調(diào)辦理)。
4、嚴(yán)格按照施工圖紙和甲方審定的施工方案組織施工,每道工序完工后必須經(jīng)甲方檢查后方能進(jìn)行下道工序的施工,同時(shí)認(rèn)真配合安裝施工,共同完成任務(wù)。
5、負(fù)責(zé)雇工患病及意外事故處理費(fèi)用及其他費(fèi)用。
6、確保工程進(jìn)度,保證工程質(zhì)量,負(fù)責(zé)乙方原因造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。
7、派專人開機(jī),做好與其他班組機(jī)械使用的協(xié)調(diào)。
8、乙方自行配備甲方提供機(jī)械以外的設(shè)備、工具用具以及工人需要的勞保用品。
9、乙方委派方勝茹,梁建和同志為現(xiàn)場(chǎng)代表,負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、進(jìn)度等的協(xié)調(diào)安排及生活費(fèi)的領(lǐng)取。
七、安全生產(chǎn)及保安規(guī)則:
1、乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)職工的安全生產(chǎn)教育,嚴(yán)格遵守執(zhí)行安全生產(chǎn)六大紀(jì)律及甲方的安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定,完善安全設(shè)施,加強(qiáng)安全交底及安全檢查。乙方有責(zé)任和權(quán)力完善安全生產(chǎn)工作。
2、甲方對(duì)乙方的生產(chǎn)工作實(shí)行不定期的檢查,凡發(fā)現(xiàn)違反安全生產(chǎn)規(guī)定、違章操作,盲目蠻干的,甲方將有權(quán)予以罰款,要求完善和規(guī)范。
3、根據(jù)誰施工誰負(fù)責(zé)安全的原則,乙方對(duì)施工人員的安全生產(chǎn)負(fù)完全責(zé)任。如發(fā)生意外事故,由乙方負(fù)責(zé)處理,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。如發(fā)生重大人員傷亡事故,乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方,由甲方協(xié)調(diào)呈報(bào)有關(guān)部門。
4、乙方應(yīng)教育施工人員嚴(yán)守國(guó)家政策法規(guī),遵守甲方規(guī)定的治安、市容的有關(guān)規(guī)定,遵守生活區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生,維護(hù)施工區(qū)域的正常秩序。
5、施工現(xiàn)場(chǎng)及宿舍區(qū),不得使用電飯鍋、加熱器等,不準(zhǔn)私拉電源,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方予以沒收,同時(shí)采取警告、處罰等決定,屢教不改的,甲方給予清退出工地。
6、對(duì)打架、斗毆的有關(guān)人員,除處于必要的罰款外,責(zé)令其退出工地,情節(jié)嚴(yán)重的報(bào)告當(dāng)?shù)嘏沙鏊?,?yīng)有的處罰、費(fèi)用由責(zé)任人承擔(dān)。本工程由誰簽定合同,誰在現(xiàn)場(chǎng)指揮、管理,如承包人不在現(xiàn)場(chǎng)管理或管理不善,甲方有權(quán)在乙方工程價(jià)款中扣除工程款的20%,同時(shí)甲方以80%款直接發(fā)放至作業(yè)人員。
八、材料及工具
1、按預(yù)算定額規(guī)定,乙方向甲方辦理領(lǐng)料手續(xù),在施工過程中,乙方應(yīng)妥為保管和使用,不得浪費(fèi),切實(shí)維護(hù)好甲方的利益,乙方管理有方,有明顯節(jié)約材料,經(jīng)項(xiàng)目部核定后,甲方給予必要的獎(jiǎng)勵(lì)。
2、甲方提供的各種機(jī)械設(shè)備,乙方應(yīng)派專人負(fù)責(zé)使用,屬人為造成的損壞,其費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
3、甲方提供的各種小型工具,乙方應(yīng)妥善保管和使用,屬正常損耗的以舊換新,屬非正常損耗的,其費(fèi)用由乙方承擔(dān)(安全帽由甲方提供,完工后如數(shù)交還甲方,丟失或損壞,由乙方按原價(jià)賠償)。
4、乙方在施工中,必須做到工完場(chǎng)清,誰施工誰清理的原則,同時(shí)服從甲方的監(jiān)督和指導(dǎo),若發(fā)現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象,視情節(jié)給予罰款,如遇到有場(chǎng)地不清工完不清,甲方有權(quán)利責(zé)令其班組清理后施工,一旦不履行好此項(xiàng)工作,甲方將作出強(qiáng)制手段,委托其他人清理,發(fā)生費(fèi)用由責(zé)任班組承擔(dān),為抓好質(zhì)量、安全、文明衛(wèi)生工作,項(xiàng)目部不定期進(jìn)行考核打分,視情況予以一定的獎(jiǎng)罰。
九、其他
1、未盡事宜,在施工過程中協(xié)商決定。
2、本合同一式三份,甲方兩份,乙方一份。
甲方:乙方:
第3篇 火車站安裝承攬合同書
建設(shè)單位:(以下簡(jiǎn)稱發(fā)包方):
法定代表人:
地址:
開戶銀行:
帳號(hào):
施工單位:(以下簡(jiǎn)稱承包方):
法定代表人:
地址:
開戶銀行:
帳號(hào):
雙方經(jīng)充分協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條工程名稱:
第二條工程地點(diǎn):
第三條建筑面積:
第四條工程價(jià)款及付款方法:
第五條工程期限(開工、竣工時(shí)間)
第六條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
第七條承包形式及材料設(shè)備供應(yīng)
第八條發(fā)包方義務(wù):
1、開工前______天,發(fā)包方給承包方施工圖一式______份,并做到“三通一平”;
辦好施工許可證。(發(fā)包方可委托承包方做“三通一平”工作,另行簽訂協(xié)議執(zhí)行)
2、按協(xié)議分工,開工前______天發(fā)包方辦好材料供應(yīng)并交承包方簽認(rèn)。
3、負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、施工單位,共同審查施工組織設(shè)計(jì),負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收工作,
負(fù)責(zé)監(jiān)督工程質(zhì)量。
4、按協(xié)議負(fù)責(zé)按期撥款。
第九條承包方義務(wù):
1、按協(xié)議分工負(fù)責(zé)材料供應(yīng)。
2、編制施工組織設(shè)計(jì)和施工形象進(jìn)度表。開工前_____天交發(fā)包方一式_____份。
3、按施工圖負(fù)責(zé)組織施工,按期竣工。
4、竣工后,_______天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交發(fā)包方。
5、保證施工質(zhì)量,嚴(yán)格按照國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行。
第十條其它約定:
1、本合同為繼續(xù)性合同,適用于承包方按照發(fā)包方的要求完成安裝任務(wù);不適用于承包方按照發(fā)包方客戶的要求完成安裝任務(wù)。
2、承包方在完成安裝工作過程中對(duì)第三人造成損害或者自身損害的,發(fā)包方不承擔(dān)賠償責(zé)任。雙方確認(rèn):發(fā)包方對(duì)承包方的定作、指示或者選任均無過失。
3、承包方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力,完成安裝任務(wù),未經(jīng)發(fā)包方同意,不得將安裝安裝任務(wù)交由第三人完成。
4、承包方得以發(fā)包方未支付報(bào)酬為由,對(duì)發(fā)包方的器械進(jìn)行留置。
5、合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方均可向成都市成華區(qū)人民法院訴訟解決。
6、本合同一式兩份,發(fā)包方、承包方各一份,自雙方簽字(蓋章)后生效。
第十一條附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方:(蓋章)
簽約日期:______年_____月_____日
承包方:(蓋章)
第4篇 承包設(shè)備加工生產(chǎn)承攬合同書范本
委托方:__________________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承攬方:__________________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
經(jīng)友好協(xié)商,本著相互尊重原則,甲方委托乙方制作業(yè)務(wù),為明確雙方責(zé)任,確保完成任務(wù),共同信守合約,經(jīng)雙方協(xié)商一致,特簽定如下協(xié)議,以供雙方共同遵守執(zhí)行。
1、所有設(shè)備加工、生產(chǎn)、制作時(shí)需要用到的材料及工具由甲方提供,工具由乙方負(fù)責(zé)人辦理借用、歸還手續(xù),丟失或者損壞由乙方按照甲方進(jìn)價(jià)賠償。
2、本勞務(wù)合同內(nèi)的總承包范圍____________________________________________________。
以上設(shè)備總工資人民幣_(tái)_________________________整(包括保險(xiǎn)費(fèi))。
3、乙方在施工前,甲方負(fù)責(zé)提供給乙方圖紙及資料,乙方弄清后方可按圖施工,如圖紙有誤及時(shí)告知甲方更正,乙方在施工過程中無權(quán)擅自更改,如不按圖施工造成的一切損失均由乙方負(fù)責(zé);乙方同時(shí)需負(fù)責(zé)做好材料預(yù)算工作交給甲方。原材料卸車到設(shè)備裝車為止,施工時(shí)現(xiàn)場(chǎng)每天打掃一次。
4、本合同內(nèi)容從________年____月____日開始到________年____月____日之前完畢。乙方不得以任何理由(包含氣候原因)延誤工期,若有延誤,每延誤一天,甲方將扣除合同總額的1%作為懲罰,同時(shí)甲方有權(quán)拒付工資。
5、乙方在施工過程中必須做到節(jié)材、節(jié)電、節(jié)時(shí),同時(shí)施工時(shí)必須注意安全,制作現(xiàn)場(chǎng)及進(jìn)入車間需佩戴安全帽;同時(shí)制作施工時(shí)需要注意各方面的安全,水電、動(dòng)用氣割焊具、行車的使用要符合規(guī)范。乙方必須購(gòu)買人身安全保險(xiǎn)(其費(fèi)用可由甲方墊付,手續(xù)乙方辦理)。一旦出現(xiàn)安全事故,概由乙方負(fù)責(zé),且工期不能延誤,若有延誤按照合同第四條規(guī)定處理。
6、如乙方用錯(cuò)或者開錯(cuò)材料,由乙方賠償甲方的經(jīng)濟(jì)損失。在甲方的用戶單位運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)乙方制作的質(zhì)量問題,也有乙方負(fù)責(zé)(包括車旅費(fèi))。
7、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):按照甲方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和圖紙及相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)由甲方初步驗(yàn)收,最后以甲方的用戶單位驗(yàn)收為準(zhǔn),在制作過程中乙方要絕對(duì)服從甲方的監(jiān)督及標(biāo)準(zhǔn),如出現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)協(xié)商解決。
8、賠償辦法:乙方要以房產(chǎn)等財(cái)產(chǎn)作為抵押。
9、總承包工資支付辦法:年終一次性結(jié)清工資(按實(shí)際完成量結(jié)算)。
10、本合同具有法律效力,雙方按照國(guó)家民法典執(zhí)行。
11、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份。雙方簽字生效。
12、未盡事宜,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,有仲裁機(jī)關(guān)裁定。
甲方:________________乙方:________________
地址:________________地址:________________
聯(lián)系電話:________________聯(lián)系電話:________________
簽訂日期:________年____月____日簽訂日期:________年____月____日
第5篇 原材料加工承攬合同書
承 攬 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定 作 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項(xiàng)處理:
1.向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
第6篇 凈水器加工承攬合同書
訂立合同雙方:
承攬方:
定作方:
甲方為乙方加工柜臺(tái),貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條 加工成品
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺(tái),貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做.
三,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅(jiān)固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù).
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見.甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條 工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元.
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明.
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn):一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗(yàn)收合格,辦理交接手續(xù).
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算,共計(jì)980元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算,共計(jì)490元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé).
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款20xx0元(貳萬元).甲方不履行合同時(shí),除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同
的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還.
第十一條 結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責(zé)任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金.
六,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條 乙方的違約責(zé)任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金.
三,乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的
不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價(jià)局,縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方:××縣木具廠(蓋章)
代表人:(簽名)
地址: 電話: 開戶銀行 帳號(hào):
乙方 代表人: 地址: 電話: 開戶銀行:
帳號(hào):
第7篇 承攬合同:網(wǎng)站規(guī)劃設(shè)計(jì)制作合同書
根據(jù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)及網(wǎng)絡(luò)管理的有關(guān)規(guī)定,_________(以下簡(jiǎn)稱甲方)委托_________(以下簡(jiǎn)稱乙方)為甲方籌建internet網(wǎng)站,設(shè)計(jì)制作網(wǎng)頁的合作項(xiàng)目,經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議:
一、甲方權(quán)利與義務(wù)
1.甲方有權(quán)要求乙方按照附件一中雙方商定的網(wǎng)站結(jié)構(gòu),在附件二中雙方約定的時(shí)間內(nèi),完成合同中規(guī)定的內(nèi)容。
2.甲方負(fù)責(zé)提供制作所需的一切資料(包括文字,圖片以及其他相關(guān)文件),并制作成電子文件。在乙方開始制作網(wǎng)頁時(shí),甲方應(yīng)備齊全部?jī)?nèi)容資料。
3.甲方應(yīng)在網(wǎng)頁制作的全過程中給與乙方便利條件,并積極配合。
4.甲方有權(quán)對(duì)乙方設(shè)計(jì)的網(wǎng)頁提出修改意見,由雙方協(xié)商更改。
二、乙方權(quán)利與義務(wù)
5.乙方應(yīng)依據(jù)附件一中雙方商定的網(wǎng)站結(jié)構(gòu),在附件二中雙方約定的時(shí)間內(nèi),完成合同中規(guī)定的內(nèi)容,乙方有權(quán)對(duì)甲方網(wǎng)頁的設(shè)計(jì)提出自己的意見和建議。
6.雙方合作期間,乙方對(duì)甲方提供的文字及圖片資料未經(jīng)甲方許可不得以任何方式泄露給第三方。
7.乙方對(duì)甲方提供的文字及圖片資料中所涉及的包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)在內(nèi)的一切法律問題不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
8.乙方所制作的網(wǎng)頁需兼容ie4.0 版和netscape4.0版以上主流瀏覽器,并支持800/600分辨率。
9.在制作過程中,對(duì)甲方陸續(xù)提出的修改要求,乙方應(yīng)盡力協(xié)助實(shí)現(xiàn),并交甲方驗(yàn)收通過。對(duì)有可能影響附件二中雙方約定的完成時(shí)間的要求,乙方有權(quán)提出延期請(qǐng)求,由雙方協(xié)商確定具體時(shí)間。
10.乙方負(fù)責(zé)在網(wǎng)站開通后10日內(nèi)對(duì)甲方網(wǎng)站中由于乙方失誤造成的頁面錯(cuò)誤進(jìn)行修改。
三、違約責(zé)任
11.由于甲方未及時(shí)提供資料而導(dǎo)致乙方工作不能按時(shí)完成,乙方不負(fù)任何責(zé)任,并有權(quán)向甲方提出延期要求,延期時(shí)間由雙方協(xié)商確定。
12.由于乙方原因未能按時(shí)完成合同所規(guī)定的內(nèi)容,甲方有權(quán)向乙方提出索賠,具體額度由雙方協(xié)商確定。
四、爭(zhēng)議解決
13.雙方因合同的解釋或履行產(chǎn)生爭(zhēng)議,由雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
五、知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)
14.甲方付清應(yīng)付乙方的全部款項(xiàng)后,甲方正式享有網(wǎng)站的全部使用權(quán)。
15.雙方合作期間,網(wǎng)站構(gòu)架,網(wǎng)頁版式設(shè)計(jì)等內(nèi)容(甲方提供文本資料及圖形,音像資料未經(jīng)乙方加工部分除外)之版權(quán),設(shè)計(jì)權(quán),使用權(quán)歸乙方所有,未經(jīng)許可甲方不得擅自使用,不得復(fù)制或交由第三方使用。
16.如因乙方原因出現(xiàn)第三方指控與站點(diǎn)頁面有關(guān)的知識(shí)侵權(quán)的事件,應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)并保證甲方權(quán)利不受損失。
六、合同的終止
17.在乙方收到甲方支付的全部費(fèi)用后,本合同自行終止。
18.任何一方終止合同,需提前10個(gè)工作日書面通知對(duì)方,并說明正當(dāng)終止理由,由雙方簽字代表協(xié)商終止合同。
19.由于戰(zhàn)爭(zhēng),地震,火災(zāi)等法定人力不可抗因素導(dǎo)致的工作中斷,雙方均不承擔(dān)責(zé)任,待條件恢復(fù)后,由雙方協(xié)商確定合同變更內(nèi)容。
七、合同金額及付款方式
20.甲方應(yīng)向乙方網(wǎng)站規(guī)劃費(fèi),網(wǎng)站設(shè)計(jì)費(fèi),網(wǎng)站制作費(fèi),以及網(wǎng)站后期維護(hù)費(fèi)共計(jì)人民幣_(tái)________元。
21.乙方為甲方進(jìn)行網(wǎng)站總體設(shè)計(jì)制作之前,甲方應(yīng)付給乙方網(wǎng)站預(yù)付款_________元。
22.待乙方全部完成甲方網(wǎng)站建設(shè)后,甲方應(yīng)在三日內(nèi)付給乙方網(wǎng)站建設(shè)款_________元。
23.乙方為網(wǎng)站后期維護(hù)期滿,甲方應(yīng)在三日內(nèi)付給乙方網(wǎng)站維護(hù)款_________元。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
代表(簽字):_________ 代表(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
第8篇 加工承攬合同書范本
訂立合同雙方:
承攬人:______________________________
定作人:______________________________
定作人委托承攬人加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
編號(hào):________________________
名稱:________________________
規(guī)格:________________________
單位:________________________
數(shù)量:________________________
備注:________________________
第二條加工成品質(zhì)量要求
(加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗(yàn)收的依據(jù))
編號(hào)_______________________
名稱_______________________
規(guī)格_______________________
單位_______________________
數(shù)量_______________________
備注_______________________
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
(1.用承攬人原料完成工作的,承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作人檢驗(yàn)。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作人應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬人對(duì)定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬人對(duì)定作人提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
(1.承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作人定作人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬人在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作人,因此造成的損失,由定作人賠償。2.承攬人對(duì)于承攬的工作,如果定作人要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3.定作人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。)
第五條價(jià)款或酬金
(價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第9篇 工程承攬合同書范本
工程承攬合同
甲方:
乙方:
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方同意將______工程的________施工項(xiàng)目交由乙方負(fù)責(zé)施工。根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況雙方達(dá)成以下協(xié)議:
一、工程概況1. 工程名稱:
2. 工程地點(diǎn):
3. 承包范圍:
4. 承包方式:包工、包料、包費(fèi)用
5. 工期:按照甲方書面通知乙方開工進(jìn)場(chǎng)之日起個(gè)日歷天。
6. 工程質(zhì)量:本工程為合格工程(具體要求詳見第三條)
二、合同單價(jià)和付款方式
1. 合同單價(jià):
2.實(shí)際結(jié)算價(jià)款以甲乙雙方簽字確認(rèn)的工程量乘以單價(jià)為準(zhǔn)。以上價(jià)格包括含稅價(jià),材料及其運(yùn)輸費(fèi),人工費(fèi),裝卸費(fèi),設(shè)備費(fèi)等一切費(fèi)用。合同價(jià)款一經(jīng)確定,不作任何調(diào)整。
3.施工完畢經(jīng)甲方和監(jiān)理公司驗(yàn)收合格后付至合同價(jià)款的__%工程竣工驗(yàn)收合格后付至合同價(jià)款的__%工程竣工驗(yàn)收合格年后___日內(nèi),付至結(jié)算價(jià)款的__%剩余__%作為質(zhì)保金在竣工驗(yàn)收合格年后___日內(nèi)一次性無息付清。
4.該項(xiàng)目合同約定的款項(xiàng)由有限公司按照本合同約定支付,項(xiàng)目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應(yīng)向甲方提供稅務(wù)部門認(rèn)可的正規(guī)票據(jù),如乙方提供假票據(jù)則應(yīng)賠償甲方所有損失及承擔(dān)一切法律任。
三、技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
四、違約責(zé)任和安全責(zé)任
1.因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付給甲方合同價(jià)款__%的違約金。 乙方質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)不到甲方要求則乙方承擔(dān)合同價(jià)款的__%違約金支付給甲方,并承擔(dān)由此對(duì)甲方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。
2.乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時(shí)接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實(shí)施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患,由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責(zé)任的,因此發(fā)生的所有賠償費(fèi)用、包括給施工人員或第三方人員造成財(cái)產(chǎn)或人身損害的,均由乙方承擔(dān),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
五、爭(zhēng)議或糾紛處理
1. 本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可協(xié)商解決。
2. 當(dāng)事人不愿通過協(xié)商調(diào)解解決或協(xié)商調(diào)解不成時(shí)本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭(zhēng)議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六、保修。本工程保修期為年 在保修期內(nèi),如有質(zhì)量問題,在接到甲方通知后24小時(shí)內(nèi)安排人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行維修。若乙方不能及時(shí)維修,甲方可委托他人維修,維修費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
七、本合同未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。
甲方: 乙方:
甲方駐工地代表:
_____年___月____日
第10篇 承攬合同:電視節(jié)目制作播出合同書
甲方:_________
乙方:_________
甲乙雙方在相互尊重,相互理解,相互信任,相互支持的基礎(chǔ)上,經(jīng)過友好協(xié)商簽訂本協(xié)議。甲乙雙方將共同履行本合同所規(guī)定的義務(wù)和責(zé)任,并享有本合同所規(guī)定的權(quán)利。
一、雙方承擔(dān)的責(zé)任
甲方責(zé)任
1、需要乙方提供電視片制作的單位
(1)負(fù)責(zé)在_________年_________月_________日前向乙方提供經(jīng)審查合格的電視腳本,并提供全部制作費(fèi)用的70%。
(2)負(fù)責(zé)制作期間的差旅住宿等項(xiàng)費(fèi)用。
(3)在收到乙方制作完成的電視成片后二十天內(nèi),完成對(duì)電視片的審查,并提供詳細(xì)的書面修改意見。
(4)在乙方按照甲方書面修改意見最后完成電視片制作后,支付制作費(fèi)用剩余的30%。
(5)負(fù)責(zé)在_________年_________月_________日前向乙方提供經(jīng)審查合格并符合_________電視節(jié)目技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求的成品電視片,并同時(shí)支付播出費(fèi)用。
(6)需要不需要乙方在電視片最后一次播出的一個(gè)半月,提供由中華人民共和國(guó)駐_________總領(lǐng)事館出具的播出證明。
2、不需要乙方提供電視片制作的單位
(1)負(fù)責(zé)在_________年_________月_________日前向乙方提供經(jīng)審查合格并符合_________電視節(jié)目技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求的成品電視片,并同時(shí)支付播出費(fèi)用。
(2)需要不需要乙方在電視片最后一次播出的一個(gè)半月,提供由中華人民共和國(guó)_________總領(lǐng)事館出具的播出證明。
乙方責(zé)任
1、負(fù)責(zé)電視片的制作
(1)收到甲方提供經(jīng)審查合格的電視腳本和制作費(fèi)用的70%后,保證在一個(gè)半月內(nèi)完成按電視腳本制作完成電視片的前后期制作工作,并提請(qǐng)乙方審查。
(2)收到甲方對(duì)電視片的審查的書面修改意見后,于十天內(nèi)按照修改意見完成對(duì)電視片的修改工作。
(3)在收到播出費(fèi)用的二十天內(nèi),完成節(jié)目在_________的播出時(shí)間安排,并通知甲方播出時(shí)間。
(4)在電視片最后重播的一個(gè)半月內(nèi),返還電視片播出帶,并為需要的單位提供由中華人民共和國(guó)駐_________總領(lǐng)事館出具的播出證明。
2、不負(fù)責(zé)電視片的制作
(1)在收到播出費(fèi)用的二十天內(nèi),完成節(jié)目在_________的播出時(shí)間安排,并通知甲方播出時(shí)間。
(2)在電視片最后重播的一個(gè)半月內(nèi),返還電視片播出帶,并為需要的單位提供由中華人民共和國(guó)駐_________總領(lǐng)事館出具的播出證明。
二、宣傳等項(xiàng)工作
為配合電視節(jié)目展播,甲方需要不需要在播出地安排宣傳,考察,培訓(xùn),會(huì)議等多項(xiàng)工作內(nèi)容。由乙方提供出入境的配套手續(xù)及接待等相關(guān)活動(dòng)。此項(xiàng)活動(dòng)的內(nèi)容和安排,將由雙方另行協(xié)商解決。
三、違約責(zé)任
1、本合同甲乙雙方應(yīng)該認(rèn)真遵守執(zhí)行,任何單方不得違約,如單方違約應(yīng)負(fù)責(zé)賠償對(duì)方經(jīng)濟(jì)損失。
2、乙方在為甲方提供電視片制作服務(wù)時(shí),不得無故延誤時(shí)間,按合同規(guī)定時(shí)間限制每延誤一天,應(yīng)扣除相應(yīng)發(fā)生費(fèi)用的5%。
3、由于乙方因素,造成甲方電視片的遺播漏播,乙方應(yīng)返還甲方所有費(fèi)用,并負(fù)責(zé)賠償甲方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
4、由于甲方責(zé)任造成合同單方中止,應(yīng)視為對(duì)乙方電視節(jié)目安排的空白,按播出費(fèi)用對(duì)乙方進(jìn)行賠償。
5、如遇特殊情況(不可抗的自然災(zāi)害,國(guó)家政策變更等)無法執(zhí)行合同時(shí),經(jīng)雙方同意可以修改,變更,終止合同。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
代表人(簽字):_________ 代表人(簽字):_________
開戶銀行:_________ 開戶銀行:_________
賬號(hào):_________ 賬號(hào):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
第11篇 承攬合同書(含運(yùn)輸)
訂立合同雙方:
承攬方:____,以下簡(jiǎn)稱甲方
定作主:____,以下簡(jiǎn)稱乙方。
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)等。
第二條 加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)等。
(加工定作物樣品需要封存的,由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥當(dāng)保存,作為檢驗(yàn)的根據(jù))
第三條 加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)等。
第四條 乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料。
第五條 原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸?shù)取?/p>
第六條 加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間__________________。
第七條 乙方應(yīng)于____年__月__日前向甲方交付 定金 ____元乙方應(yīng)于____年__月__日前向甲方交付預(yù)付款____元。乙方不履行合同的,無權(quán)請(qǐng)求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔(dān) 違約責(zé)任 外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作 違約金 和 賠償金 ,有余款可以請(qǐng)求返還。
第八條 甲方的違約責(zé)任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理乙方不再需要的,有權(quán) 解除合同 ,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的____‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值___%的違約金。
6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第九條 乙方的違約責(zé)任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值___%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期以外發(fā)生的,不得免除甲方責(zé)任在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條 本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決協(xié)商不成時(shí),可以向人民法院起訴。
本合同于____年__月__日生效, 合同履行 完畢即失效。
本合同一式___份,甲乙雙方各執(zhí)一份,公證處、物價(jià)局、建設(shè)銀行各存一份。
承攬方:_____ 定作方:______
地址:______ 地址:_______
法定代表人:___ 法定代表人:____
簽約日期:____年__月__日
第12篇 柜臺(tái)貨架承攬加工合同書
承攬方:_________縣木具廠以下簡(jiǎn)稱甲方
定作方:_________縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱乙方
甲方為乙方加工柜臺(tái),貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺(tái),貨架一律采用水曲柳。
二,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做。
三,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅(jiān)固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便。
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于_______年_______月_______日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計(jì)算款________元。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):_______年_______月_______日至________月________日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗(yàn)收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按________元計(jì)算,共計(jì)________元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按________元計(jì)算,共計(jì)________元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé)。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款________元)。甲方不履行合同時(shí),除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責(zé)任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的償付違約金。
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值%的違約金。
六,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責(zé)任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值________%的違約金。
三,乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
六,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,_____,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于_______年_______月_______日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價(jià)局,縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方:_________縣木具廠(蓋章)
代表人:________________(簽名)
地址:________________
電話:________________
開戶銀行:_________縣支行營(yíng)業(yè)所
帳號(hào):________________
乙方:_________縣百貨公司
代表人:________________
地址:________________
電話:________________
開戶銀行:_________縣支行
帳號(hào):________________
_______年_______月_______日
第13篇 城市廣告承攬合同書
委托方簽訂地點(diǎn):
承攬方依照《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)民法典》、《加工承攬合同條例》、《公共管理?xiàng)l例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條廣告承攬要求。
項(xiàng)目(媒介):
廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號(hào):承攬方應(yīng)按《廣告管理?xiàng)l例》等有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真審查上述證件。委托方提供虛假證件,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法,承攬方有權(quán)拒絕。
發(fā)布地點(diǎn):
顏色:
規(guī)格或材料:
刊播次數(shù)、起訖時(shí)間、日期:
其他要求:
第二條廣告費(fèi)及支付方法
廣告費(fèi)類別單價(jià)數(shù)量金額(元)備注設(shè)計(jì)、制作費(fèi)發(fā)布費(fèi)代理費(fèi)合計(jì)金額(大寫)
結(jié)算方式和期限:
承攬方必須開具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權(quán)拒付廣告費(fèi)。
第三條驗(yàn)收方式及時(shí)間。
第四條違約責(zé)任。
委托方擅自不履行合同,未按履行部分廣告費(fèi)的_____%,向承攬方償付違約金,超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項(xiàng)的償付違約金。
承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未履行部分廣告費(fèi)的_____%,向委托方償付違約金;不能按期履行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費(fèi)的償付違約金。
其它違約金責(zé)任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條糾紛解決方式。發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成-,按下列第()項(xiàng)規(guī)定辦理。
1、向地經(jīng)濟(jì)合同仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁。
2、向地人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項(xiàng)。
第七條附則。
本合同附件件,名稱:
本合同有效期:自_____年_____月_____日生效至_____年_____月_____日終止。
委托方單位名稱(蓋章)
地址:
郵政編碼:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
開戶銀行:
賬戶:
承攬方單位名稱(蓋章)
地址:
郵政編碼:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
廣告業(yè)務(wù)員證號(hào):
開戶銀行:
賬戶:
第14篇 加工承攬合同書樣式
承 攬 方:
地 址:
法定代表人:
定 作 方:
地 址:
法定代表人:
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的 違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付 違約金 ____ 元(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照 中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán) 解除合同 ,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同 發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決協(xié)商不成按 項(xiàng)處理:
1.向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁
2.向人民法院起訴。
本合同自 年 月 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________________________
年 月 日
承攬方:________________________
代表人:________________________
年 月 日
第15篇 承攬合同:商標(biāo)標(biāo)志設(shè)計(jì)委托合同書
甲方:_________
乙方:_________
依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,乙方接受甲方的委托,就公司標(biāo)志設(shè)計(jì)或公司產(chǎn)品商標(biāo)設(shè)計(jì)事項(xiàng),雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同,信守執(zhí)行:
一、委托之事項(xiàng):
甲方委托_________為其公司設(shè)計(jì)標(biāo)志_________個(gè),公司產(chǎn)品商標(biāo)_________個(gè)。
二、委托設(shè)計(jì)費(fèi)用:
公司標(biāo)志設(shè)計(jì)單價(jià)為人民幣_(tái)________元,公司產(chǎn)品商標(biāo)設(shè)計(jì)單價(jià)為人民幣_(tái)________元;
總價(jià)為:人民幣_(tái)________元,(大寫:_________)。
三、付款方式:
1.甲方需在合同簽訂之日起兩個(gè)工作日內(nèi)將委托設(shè)計(jì)總費(fèi)用的35%通過電匯或銀行轉(zhuǎn)賬到乙方公司帳戶(乙方收到甲方的銀行劃帳憑據(jù)后作為標(biāo)志設(shè)計(jì)的開始時(shí)間)。
2.標(biāo)志設(shè)計(jì)完成后,甲方需在三天內(nèi)簽名或蓋章確認(rèn)(以傳真方式確認(rèn)同樣有效),確認(rèn)后甲方應(yīng)當(dāng)即付標(biāo)志設(shè)計(jì)費(fèi)用的全部余款。
3.如有相關(guān)設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)費(fèi)用需另計(jì),標(biāo)志通過即付總項(xiàng)目費(fèi)用的50%,余款在相關(guān)設(shè)計(jì)完成后支付。如只有標(biāo)志設(shè)計(jì),標(biāo)志通過即付所有余款。
四、乙方設(shè)計(jì)作品的時(shí)間,交付方式:
1.乙方需在七個(gè)工作日內(nèi)設(shè)計(jì)出甲方公司的標(biāo)志初稿。單個(gè)標(biāo)志設(shè)計(jì)完成的時(shí)間為15個(gè)工作日左右。
2.乙方以電子稿交付方式交付設(shè)計(jì)的作品,乙方在收到甲方余款結(jié)清后的有關(guān)憑據(jù)后一個(gè)工作日內(nèi)通過網(wǎng)絡(luò)或郵寄的方式把標(biāo)志電子稿交予甲方。
五、知識(shí)產(chǎn)權(quán)約定:
1.乙方對(duì)設(shè)計(jì)完成的作品享有著作權(quán)。甲方將委托設(shè)計(jì)的所有費(fèi)用結(jié)算完畢后,乙方可將作品著作權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方(需另行簽訂轉(zhuǎn)讓合同)。
2.甲方在未付清所有委托設(shè)計(jì)費(fèi)用之前,乙方設(shè)計(jì)的作品著作權(quán)歸乙方,甲方對(duì)該作品不享有任何權(quán)利。
3.甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方設(shè)計(jì)的作品而導(dǎo)致的侵權(quán),乙方有權(quán)依據(jù)《中華人民共和國(guó)著作權(quán)法》追究其法律責(zé)任。
六、雙方的權(quán)利義務(wù):
甲方權(quán)利:
1.甲方有權(quán)對(duì)乙方的設(shè)計(jì)提出建議和思路,以使乙方設(shè)計(jì)的作品更符合甲方企業(yè)文化內(nèi)涵。
2.甲方有權(quán)對(duì)乙方所設(shè)計(jì)的作品提出修改意見;
3.甲方在付清所有設(shè)計(jì)費(fèi)用后有權(quán)要求簽訂著作權(quán)轉(zhuǎn)讓合同,以享有設(shè)計(jì)作品的所有權(quán)利;
甲方義務(wù):
1.甲方按照合同約定支付相關(guān)費(fèi)用;
2.甲方有義務(wù)提供有關(guān)企業(yè)資料或其他有關(guān)資料給乙方;
乙方權(quán)利:
1.乙方有權(quán)要求甲方提供有關(guān)企業(yè)資料供乙方設(shè)計(jì)參考;
2.乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付相應(yīng)款項(xiàng);
3.乙方對(duì)設(shè)計(jì)的作品享有著作權(quán),有權(quán)要求甲方在未付清款項(xiàng)之前不得使用該設(shè)計(jì)作品:
乙方義務(wù):
1.乙方需按照甲方的要求進(jìn)行作品設(shè)計(jì)。
2.乙方需按照合同約定按時(shí)交付設(shè)計(jì)作品。
七、違約責(zé)任:
1.甲方在設(shè)計(jì)作品初稿完成前終止合同,其預(yù)付的30%費(fèi)用無權(quán)要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后終止合同的,應(yīng)當(dāng)支付全額的設(shè)計(jì)費(fèi)用。
2.乙方如無正當(dāng)理由提前終止合同,所收取的費(fèi)用應(yīng)當(dāng)全部退回給甲方。
八、合同生效
本合同下載打印需由甲乙雙方簽字蓋章,以雙方最后簽字日期為生效日。
本合同一式兩份,甲乙雙方各持對(duì)方簽字(蓋章)合同一份,均具有同等法律效力。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
地址:_________ 地址:_________
電話:_________ 電話:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點(diǎn):_________ 簽訂地點(diǎn):_________
第16篇 辦公室裝修承攬合同書
委托單位
承攬單位
為規(guī)范裝飾裝潢施工,保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱:__________________________________.
2.工程地點(diǎn):__________________________________.
3.承包范圍:參見合同附件之預(yù)算表。
4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
承包人包工、包料;
承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙,設(shè)計(jì)費(fèi)____________元,由發(fā)包人支付
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后,提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
7.甲方自愿將項(xiàng)目委托給乙方施工。工程總造價(jià)計(jì)圓整,大寫金額:圓整
二、施工時(shí)間
工程期限日,時(shí)間自起至日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工,工程時(shí)間順延。
三、甲方工作
1、開工前_______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物,對(duì)未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施,為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準(zhǔn)備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保護(hù)等工作,應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費(fèi),依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。
四、乙方工作
1.參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會(huì)議或現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定施工方案和計(jì)劃交甲方審定確認(rèn)。
2.施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程。
3.未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4.保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5.對(duì)于施工過程中的有關(guān)事項(xiàng)需要甲方確認(rèn)的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)并給予其必要的準(zhǔn)備時(shí)間。
6.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
7.工程竣工前未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
五、驗(yàn)收和標(biāo)準(zhǔn)
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
六、工程款付款方式如下:
付款時(shí)間
付款百分比
金額
七、違約責(zé)任:
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故,由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、質(zhì)保期
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個(gè)月,質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題,乙方負(fù)責(zé)維修。
九、其他:
1、本合同一式份,
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效,需辦理鑒證的,自辦理鑒證之日起生效,工程竣工驗(yàn)收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時(shí),經(jīng)協(xié)商一致后,可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,作為本合同的補(bǔ)充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向杭州仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
委托方承攬單位