- 目錄
-
第1篇室內(nèi)裝修工程承包合同 第2篇室內(nèi)裝修工程合同 第3篇武漢地區(qū)住宅室內(nèi)裝修工程施工合同 第4篇室內(nèi)裝修工程勞務承包合同 第5篇室內(nèi)裝修工程施工合同范本 第6篇房屋室內(nèi)裝修工程合同書 第7篇私人室內(nèi)裝修工程合同書 第8篇新建大廈室內(nèi)裝修工程招標書 第9篇張掖市大廈室內(nèi)裝修工程承包招標書 第10篇大廈室內(nèi)裝修工程招標合同書 第11篇汕頭市室內(nèi)裝修工程施工合同 第12篇廣東省室內(nèi)裝修工程施工合同 第13篇室內(nèi)裝修工程承包合同通用版 第14篇室內(nèi)裝修工程施工招標書 第15篇民事再審申請書(室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定建筑施工資質(zhì)) 第16篇室內(nèi)裝修工程合同書樣板
第1篇 室內(nèi)裝修工程承包合同
室內(nèi)裝修工程承包合同通用版在工程裝修承包之前,雙方自然需要簽訂一份合同協(xié)議書。一些重要的事項都需要包括在合同當中,下面小編就給大家分享看看承包合同,歡迎大家學習哦 有關(guān)室內(nèi)裝修工程承包合同 發(fā)包方(簡稱甲方): 承包方(簡稱乙方): 根據(jù)《民法典》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律規(guī)定的原則,為保護雙方的合同權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
一、概況及要求
1、裝飾施工地點:
2、裝飾施工內(nèi)容:
3、總價款:按實際面積結(jié)算,具體如下:
(1)包輕工,單價每平方_____元,包含(衛(wèi)生間里墻面磚,地面磚,馬賽克,淋浴區(qū)擋水槽,大理石,填縫,清潔)。
(2)施工過程中甲方提供一處電源箱,從電源箱到具體施工地點的電線乙方自備。吊頂過程中使用的移動腳手架或梯子由乙方自備。
4、甲方對裝飾質(zhì)量要求:
(1)裝飾質(zhì)量達到國家相關(guān)標準,且必須通過政府相關(guān)部門的驗收合格;
(2)裝飾效果要求以甲方提供的裝飾施工圖,效果圖要求為準;
(3)按照甲方所規(guī)定的裝飾時間完工并順利通過驗收;
二、材料供應 甲方提供的材料由甲方按時提供到施工工地,乙方負責將材料搬運至具體施工點位,乙方所產(chǎn)生的垃圾自行清潔干凈。
三、工程質(zhì)量及驗收
1、本工程執(zhí)行《建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、《裝飾裝修驗收標準》____市建設行政主管部門制度的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
2、本工程由甲方設計施工圖。
3、由于乙方原因造成事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
5、工程驗收。工程驗收以政府相關(guān)部門的驗收合格為準。
四、工程價款及結(jié)算
1、工程款付款方式如下: 按工程進度付款____%,工程完工(驗收合格)后,付____%,剩余____%質(zhì)保金,從工程驗收合格后年底內(nèi)付清。
五、違約責任
1、由于甲方原因或者其他施工工種原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,工期順延。
2、由于乙方自身原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按____元天向甲方支付違約金。
3、如未按甲方質(zhì)量進行施工制作,一切損失由乙方承擔,并賠付甲方相應違約金為工程款的____%。且甲方有權(quán)不支付后續(xù)工程款。
4、如乙方中途違約除退還甲方支付的貸款外,并賠償總工程款30%的相應違約金。
5、乙方在施工過程中因乙方原因造成人身、財產(chǎn)損失,由乙方負一切責任,與甲方無涉。
六、糾紛處理方式 因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,可以向_____________人民法院提起訴訟。
七、合同的變更和解除
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方違反合同約定的,守約方除有權(quán)要求違約方承違約責任外,可單方立即終止本合同。
2、施工過程中任何一方提出中出合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為合同解除。
3、施工過程中,乙方應當配合其他工種施工,服從甲方安排。
八、其他約定
九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。 本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日期生效。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日 室內(nèi)裝修工程承包合同 甲方: 乙方: 現(xiàn)甲方將______街______號______室內(nèi)裝修工程委托乙方承建,經(jīng)雙方協(xié)商,確定如下工程承包合同,雙方共同遵守執(zhí)行。本合同按總價民法典計算,如有增減工程量,按預算價進行單價法計算,如該項目沒有預算價,則雙方友好協(xié)商商定。
一、工程名稱:____________________________________
二、工程地點:____________________________________
三、工程承包范圍及內(nèi)容(具體預算附后面): 室內(nèi)泥水工程(墻體結(jié)構(gòu)改造等)、天花工程(主人房木天花制作等)、水電電位修改工程(包括潔具安裝等)、油漆工程、門窗工程工程。
四、質(zhì)量及驗收標準: 工程質(zhì)量達到國家現(xiàn)行的《高級建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》所規(guī)定的合格標準。
五、工期: 本工程之簽訂合同日起計算,計算工期為____天完工(如遇雨天及其它等客觀原因所造成的拖延工期不計)。
六、付款方式: 開工日支付整個工程款30%,在工程進度達到50%左右時付整個工程款的80%,整個工程完工并經(jīng)驗收后付完整個工程款。
七、甲方責任: 提供施工水、電源供乙方使用。
八、乙方責任:
(1)負責做好裝修產(chǎn)品及原有甲方裝修產(chǎn)品(廳地板、廚房、洗手間)的保護。如有損壞,乙方負責修復原貌。
(2)遵守甲方物業(yè)管理的規(guī)定,確保甲方取回裝修押金。如由于乙方責任造成甲方無法全數(shù)取回裝修押金的,由乙方負責賠償甲方損失金額
(3)確保施工安全,裝修期間如發(fā)生人身安全、損壞公共財物等安全問題,由乙方負全責。
九、本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)____份。
十、本合同經(jīng)雙方簽名后生效,保修期按國家規(guī)定時間(________年)。保修期完以及甲方結(jié)清工程款后合同自然失效。 十
一、合同未盡事宜,以《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》為準,雙方另行友好協(xié)商補充。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日 裝修合同承包范本簡單版 甲方:(以下簡稱甲方) 乙方:(以下簡稱乙方) 依照《民法典》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下:
一、 工程概況及承包方式
1、 工程名稱:
2、 工程地點:
3、 工程承包方式:包工包料
4、 工程概況:建筑面積 平方米。
二、 工程裝修內(nèi)容 綜合樓室內(nèi)棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程
三、 工程造價 工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據(jù); 工程造價為: 元。(以甲方認定的單價為準,工程量竣工后以審計為準)
四、 工程期限 工程開工日期:________年____月____日 工程竣工日期:年____月____日
五、 質(zhì)量要求 按國家建設部行業(yè)標準g7391《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定,及省、市建委、消防部門規(guī)定的標準執(zhí)行,工程質(zhì)量達到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質(zhì)量問題除外),屬于乙方責任的,乙方無償保修,保修期為________年,終身維修。
六、 付款方式
1、合同簽定后,甲方即付給乙方工程款總造價的
2、工程進展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價的
3、工程竣工驗收合格后,甲方即付給乙方工程款總造價的
4、乙方剩余工程款作為質(zhì)保金 內(nèi)付清。
七、雙方責任
1、 甲方:負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現(xiàn)場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、 乙方:向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜 經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議:
1、 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失,由違約方承擔。
2、 本工程報價外的工程或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時,需甲方認定綜合單價后,以現(xiàn)場簽證形式由甲方現(xiàn)場負責人簽字為準,并列入竣工決算追加當中。( 如本工程報價外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時,甲方已認可,但甲方?jīng)]簽證的,其所發(fā)生的費用同樣生效。)
3、 工程量發(fā)生變化時,按竣工后工程審計的工程量計算為準。
4、 如甲方或乙方違約,而沒有按合同執(zhí)行的,可向上級主管部門或仲裁機構(gòu)申訴。
5、 其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、 合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。 甲方單位名稱: 乙方單位名稱: (蓋公章) (蓋公章) ________年____月____日
返
第2篇 室內(nèi)裝修工程合同
發(fā)包人(甲方):________________________
住所:______________________
電話:____________
傳真:____________
委托 代理 人:________________________
電話:____________
傳真:____________
承包人(乙方):________________________
住所:______________________
電話:____________
傳真:____________
法定代表人:________________________
電話:____________
本工程設計人:________________________
電話:____________
施工隊負責人:________________________
電話:____________
依照《中華人民共和國 合同法 》及有關(guān)法律、 法規(guī) 的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家庭居室內(nèi)裝飾裝修有關(guān)事宜(以下稱工程),達成如下協(xié)議:
第一條工程概況
1.工程名稱:__________________________________.
2、工程地點:__________________________________.
3、承包范圍:參見合同附件之預算表。
4、工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:(1)承包人包工、包料;(2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;(3)承包人包工、發(fā)包人包料。(附件即經(jīng)雙方當事人簽字確認的《承包人/發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表》。)
第二條施工圖紙雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,設計費(大寫)____________元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi))。
施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后,提供方應當負責在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
第三條甲方工作
1、開工前_______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施,為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進場施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協(xié)調(diào)鄰里及管理機構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費,依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
第四條乙方工作
1.參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程。
3.未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準,不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設備管線。
4.保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關(guān)事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時并給予其必要的準備時間。
6.嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
7.工程竣工前未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
第五條關(guān)于工期
1.工程期限___________天,開工日期________年____月____日,竣工日期________年____月____日。
2.因甲方及其代理人(代表)原因(物料供應不及時、不按期支付 工程款 等)導致工期延誤的,工期順延。因乙方及其代理人(代表)原因?qū)е鹿て谘诱`的,工期不予順延。
3.因為如下因素影響而導致不能完成工作的,工期順延,雙方互不承擔責任:(1)遭遇嚴重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、天災、戰(zhàn)爭、暴亂等不可抗力的;(2)經(jīng)雙方同意的工程量變化和設計變更;(3)因與甲方和乙方無關(guān)的第三方的原因造成工程延誤,第三方因素包括但不限于所在地(?。﹨^(qū)的管理機構(gòu)和隔壁鄰居的無理行為;(4)經(jīng)甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導致的工期拖延或試驗時間浪費;(5)經(jīng)甲乙雙方同意工期順延的其他情況。
第六條關(guān)于材料供應和保管
1.任何一方負責提供的材料和設備,均須是符合法律、法規(guī)規(guī)定的合格產(chǎn)品,還必須符合本合同約定的標準和設計的要求。提供方應將材料和設備按時、按量運送到施工現(xiàn)場,并通知對方當事人驗收簽字確認。
2.對一方提供的任何材料和設備,如不符質(zhì)量要求或規(guī)格有差異的,對方有權(quán)要求更換,提供方應當予以更換。由此造成的費用增加部分,有提供方承擔。
3.材料和設備進場后,統(tǒng)一由乙方負責保管和使用,如因保管不善或者使用不當造成的不必要的浪費、損壞或者丟失,應當由乙方負責,施工過程中的正常消耗除外。
第七條關(guān)于質(zhì)量和驗收
1.工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和中華人民共和國國家標準《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(gb50327-)為質(zhì)量評定驗收標準。
2.甲、乙方雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查、驗收手續(xù);甲方不按時參加驗收的,工期應予順延。
3.由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進行施工所導致的工程質(zhì)量,由甲方自行負責。由乙方負責返工的,返工費用由甲方負責。
4.工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方應當自接到驗收通知后_______天內(nèi)組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)。
5.驗收時,工程項目合格率達到____________%時(以上程價款比例為準),其他不合格項目(不包括工程項目未完成或成品程序未完成的項目)的維修或返工不影響竣工日期的確立,甲方對此應予以確認。
6.乙方承諾自竣工日期起,為工程項目保修________年。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。國家行政部門或者行業(yè)機構(gòu)在本合同簽署生效之前已經(jīng)發(fā)布對個別的工程項目或材料有特定保修年限或豁免保修的,以國家行政部門或者行業(yè)機構(gòu)的規(guī)定為準。
7.甲乙兩方約定的其他保修或免保修情況:_________________________。
8.工程未驗收的,甲方不得先行使用。
第八條關(guān)于工程價款及結(jié)算
1.雙方約定按以下第____________種方式支付工程款:
(1) 合同生效 后,發(fā)包人按下表中的約定,直接向承包人支付工程款:
支付次數(shù)____________支付階段或時間____________支付金額
第一次______________________支付____________元;
第二次______________________支付____________元;
第三次______________________支付____________元;
第四次____________工程驗收后_______天支付工程總造價的5%,約____________元。
(2)其他支付方式:______________________。
2.雙方同意工程的結(jié)算方法按下列第____________種進行結(jié)算:
(1)固定價格,本工程總價款為____________元;
(2)單價不變,按實際數(shù)量加損耗率計算,但是總價不得超過____________元。
a.乳膠漆和油漆類為:墻面面積(減門不減窗)+頂面面積+6%×拼花部分面積;
b.瓷磚面積為:實際面積+6%×實際面積;
c.實木地板面積為:實際面積+6%×實際面積,拼花部分面積+10%×拼花部分面積;
d.木工衣柜類面積為:實際面積(平方米取整數(shù)值,小數(shù)位不夠0.5平方米按0.5平方米計算,超出0.5平方米的按1平方米計算);
e.其他按項項目按項計算;
f.其他按平方米計算的項目為:實際面積+6%×實際面積;
g.估價項目測量后再具體報價;
h.經(jīng)甲方同意代購的項目按預算內(nèi)造價購買,經(jīng)甲方同意可以調(diào)整。
3.特別費用的約定:
(1)施工過程中,施工現(xiàn)場發(fā)生的一切水電費用由甲方負責。
(2)施工過程中,因為乙方的因素違規(guī)被執(zhí)法機構(gòu)或管理機構(gòu)罰款的,罰款由乙方支付;如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發(fā)生的,罰款由甲方負責。
(3)合同附件預算表中沒有列明稅費,稅費由甲方按實際征稅額向有關(guān)部門交納;已經(jīng)列明稅費的,由乙方負責繳交。
(4)物業(yè)管理機構(gòu)收取超過正常的物業(yè)小區(qū)內(nèi)運輸費用的,由甲方負責交涉或向乙方補貼差額。
4.乙方按雙方簽署的預算附件項目執(zhí)行。如甲方增加新的工程項目,另行簽署合同。其中涉及款項,甲方應按預付50%、項目完工50%的辦法在工程驗收前支付給乙方。如其中物料款項大于該項目的50%,則甲方應按實際比例先支付給乙方備料。
5.工程驗收合格后,乙方應將有關(guān)資料送交甲方,雙方進行工程結(jié)算。發(fā)包人接到資料后天內(nèi)未有異議,即視為同意按照該資料進行工程結(jié)算,雙方應填寫工程結(jié)算單并簽字,甲方應按照前述期限約定付清乙方工程款。
第九條工程預算文件(表)屬于本合同附件,所列工程項目除經(jīng)過甲乙雙方同意外,不得隨意添加、更改、刪除。
第十條責任與罰則
1.施工調(diào)度、安全管理等事務由乙方負責,其他人事包括甲方均不得無理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進行任何操作,由此引起的損失和事故由甲方負全責。
2.因乙方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的,每拖延一天,應向甲方支付____________的 違約金 。
3.因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的,應當賠償乙方因此造成的人工費損失。
4.甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的,應當按照____________支付乙方延期付款違約金。
5.未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由其自行負責。
6.因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應及時通知另一方,辦理 合同終止 手續(xù),并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
7.乙方在遭遇不可抗力影響施工的,應當及時采取措施避免損失擴大,并將有關(guān)情況通知甲方。否則,應當對造成的損失擴大部分承擔賠償責任。
第十一條雙方如對合同的執(zhí)行發(fā)生爭議,應友好協(xié)商解決:協(xié)商無效的,可提交人民法院 訴訟 。
第十二條附則
1.本合同一式兩份,雙方個執(zhí)一份,同具法律效力。
2.本 合同履行 完成后自動終止。
甲方(簽字):________________________乙方公司(蓋章):____________
現(xiàn)場代表(簽字):___________________現(xiàn)場代表(簽字):____________
證件名稱:______________________證件名稱:______________________
頒發(fā)機構(gòu):______________________頒發(fā)機構(gòu):______________________
證件號碼:______________________證件號碼:______________________
________年____月____日________年____月____日
第3篇 武漢地區(qū)住宅室內(nèi)裝修工程施工合同
合同編號:_______________
發(fā)包方(甲方):_____________身份證號碼:_______________
聯(lián)系(通信)地址:______________________________________
電話:①____________②____________手機:_______________
承包方(乙方):________________________________________
公司總部地址:________________________________________
法定代表人:_______________電話:_____________________
法人營業(yè)執(zhí)照號:___________資質(zhì)證書號:_______________
分公司(分部)地址:____________________________________
營業(yè)執(zhí)照號:_______________電話:_____________________
負責人:_____________職務:_________電話:____________
簽約人(或代理人) ___________電話:____________________
依照《民法典》、建設部《住宅室內(nèi)裝修管理辦法》及其他有關(guān)法律法規(guī),結(jié)合家裝工程施工特點,雙方協(xié)商一致,簽定本合同。
一、工程概況
1.工程地址:______________________________。
2.建筑面積:_______________㎡。
3.戶型:_____室____廳____衛(wèi),為平層□,或錯層□,或復式□,或別墅□。(□為確定的內(nèi)容,以√或×表示,下同。)
4.承包方式。雙方商定采用下列第______種方式承包:
①乙方包工、包輔助施工材料、包全部□或部分□主材(以“甲方委托乙方代購主材清單”為準)。
②乙方包工、包輔助施工材料,甲方提供主材(見甲方提供材料明細表)。
③其他方式______________________________。
5.施工內(nèi)容:(附施工說明、施工圖及工程報價單)。
6.施工日期:___年___月___日至___年___月___日。
7.合同付款:(大寫)_________________________元??⒐ず髶?jù)實復核結(jié)算□;合同款包干□。
8.支付方式:合同簽定后,甲方預付30%工程款_____元;水電等隱蔽工程驗收后支付40%工程款_____元;家私、天花、廚衛(wèi)等中間工程驗收后支付25%工程款_____元和追加工程款_____元。工程竣工驗收合格后5日內(nèi)支付5%的尾款_____元。
9.甲方向乙方支付定金和工程款時,應認真核對乙方收款印鑒,取得乙方蓋有“財務專用章”的 收據(jù)或發(fā)票,除此以外的憑證,乙方不認可。
二、施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供:
1.甲方自行設計提供施工圖紙,圖紙一式二份,甲乙雙方各一份。
2.甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式二份,甲乙雙方各一份。設計費(大寫)_______________元。(此費用由甲方支付□;此費用予以減免□)。
三、甲方工作
1.若由甲方自行設計的 ,開工前向乙方提供確認的施工圖紙和施工說明,并進行現(xiàn)場交底。
2.審核和確定乙方設計的施工圖紙、施工說明及提出交的工程報價單,并分別鑒字認可。
3.開工前尾乙方入場施工創(chuàng)造條件,包括搬清家內(nèi)家具、陳設,和歸堆、遮蓋,以不影響施工尾原則。
4.提供施工所需的水、電。辦理施工所涉及的申請手續(xù)及支付相關(guān)費用。
5.負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系。
6.及時提供符合設計要求、正規(guī)廠家合格的自備材料和設備。
7.組織好工程質(zhì)量、施工進度的監(jiān)督和隱蔽工程、中間工程及竣工階段的質(zhì)量驗收。
四、乙方工作
1.嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全法和環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按雙方確定的設計圖紙和施工說明進行施工,按期保質(zhì)完成裝修工程。
2.若由乙方設計,開工前向甲方提供雙方確定的施工圖紙和施工說明,并進行現(xiàn)場交底。
3.施工中不得拆改承重結(jié)構(gòu)、暖通及燃氣設施,如確需拆改須由甲方到有關(guān)部門辦理相應審批手續(xù)。
4.確保裝修質(zhì)量,尤其是水、電等隱蔽工程的質(zhì)量,嚴防滲漏堵塞。裝修期間和保修期內(nèi)如發(fā)生施工造成的 質(zhì)量問題,負責返工返修,費用自負。
5.遵守有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,做好現(xiàn)場安全保衛(wèi)工作,處理好施工擾民問題及與四鄰的關(guān)系。
6.保護好原居室內(nèi)的家具和陳設,保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責并負責將垃圾運到指定地點。
7.組織好工程質(zhì)量的自檢和甲、乙雙方(第三方監(jiān)理也參加)共同進行隱蔽工程、中間工程和竣工驗收。
五、工程監(jiān)理
本工程實行工程監(jiān)理,甲乙雙方共同委托_______________監(jiān)理公司對本工程進行監(jiān)理,甲方付監(jiān)理費_____%,乙方支付_____%□;甲方單獨與監(jiān)理公司訂立家裝工程監(jiān)理合同,由甲方支付監(jiān)理費□。
六、工期
1.乙方應按合同期限完成整個工程,不得無故拖延工期,除甲方變更設計方案和停電、停水等不可抗力因素導致停工4小時以上等原因外,工期每拖延一天,由乙方支付甲方工程總造價千分之一的違約金。
2.由于甲方原因?qū)е轮型就9?,工期順延。且每停工一天,由甲方按工程總造價的千分之一補償乙方誤工費。
3.若甲方增加工程內(nèi)容,按新增加工程量順延工期。
七、材料供應
1.本工程甲方采購的材料、設備,應為符合設計要求、正規(guī)廠家的合格產(chǎn)品,并應按時供應現(xiàn)場。如因質(zhì)量問題、規(guī)格差異或“三無”產(chǎn)品造成損失,由甲方自行承擔。
2.凡由乙方供應的材料、設備,其品牌、規(guī)格、單價、產(chǎn)地及質(zhì)量標準須經(jīng)甲方檢驗后才能使用,否則造成的損失由乙方負責。
八、工程變更
1.工程項目及施工方式如需要變更,雙方應協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(附裝修工程變更單);
2.無敵未按期支付工程款的 ,工期相應順延。
3.若甲方中途要求變更設計,影響到乙方已購回的材料、已定制的成品、半成品的施工,且無法調(diào)整的,損失由甲方承擔。
九、工程質(zhì)量驗收及保修
1.工程以雙方確認的施工圖紙、施工說明、設計變更等內(nèi)容為依據(jù),以《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》(gb50210-2001)為質(zhì)量評定的 最低標準;以《建筑裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量10項強制性國家標準》和《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》為室內(nèi)環(huán)境達標標準。
2.在水、電等隱蔽工程完工后,甲乙方應共同進行中間工程驗收。如甲方不按時參加,乙方可自行驗收,甲方予以承認。
3.工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方接到驗收通知后應按通知時間參加驗收,辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方不能及按時參加,乙方可自行驗收,甲方予以承認。
4.在隱蔽工程和中間工程驗收過程種甲、乙雙方(第三方監(jiān)理也參加)確認的質(zhì)量問題,由乙方負責返修(返工)并承擔費用和工期;在竣工驗收中確認的 質(zhì)量問題,乙方負責返修(返工)并承擔費用,但不再承擔工期。
5.未辦理驗收交付手續(xù),甲方使用房屋視為質(zhì)量驗收合格,由此引起的后果由甲方負責。
6.工程竣工后,乙方負責對所施工項目進行保修,并出據(jù)《保修單》,保修期未貳年。
十、違約責任
1.甲方未辦理有關(guān)手續(xù),擅自決定拆改房屋結(jié)構(gòu)和煤氣表管,采暖、給 排水主要管線,造成的損失和責任由甲方承擔。
2.未經(jīng)有關(guān)部門批準,未辦理有關(guān)手續(xù),乙方擅自拆改房屋結(jié)構(gòu)或煤氣表管,采暖、給 排水主要管線,造成的損失和責任由乙方承擔。
3.再施工過程中,甲方未與乙方代表協(xié)商私自要求工人更改施工內(nèi)容,所引起的質(zhì)量問題由甲方承擔責任。
4.若因違反施工規(guī)范,安全操作規(guī)程,防火法規(guī)、環(huán)保規(guī)定和雙方其他約定,對乙方自身和對甲方造成損失,由乙方承擔責任。
5.因一方原因,合同無法履行和繼續(xù)履行時,應通知對方,辦理合同終止手續(xù),并賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。若不辦理合同終止手續(xù),擅自停止履約,違約方應承擔違約金,并賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。(違約金按合同金額的10%支付,設計費按_______元∕平方米建筑面積支付)。
十一、爭議或糾紛處理
1.本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議可采取協(xié)商解決或武漢建筑裝飾學會家裝委員會申請調(diào)解。
2.當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解或協(xié)商、調(diào)解不成時,甲乙雙方同意以第_____種方式解決:①武漢仲裁委員會仲裁;②向人民法院提起訴訟。
十二、其它
___________________________________________________________________________________。
十三、附則
1.本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
2.本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包,否則合同生效。
3.合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
①附件1:補充協(xié)議;
②附件2:設計、施工圖紙、施工說明;
③附件3:工程報價單;
④附件4:設計(施工)變更單;
⑤附件5:驗收單(含隱蔽工程、中間工程和竣工驗收);
⑥附件6:材料清單(含甲方供料和乙方供料);
⑦附件7:工程結(jié)算單;
⑧附件8:工程保修單。
甲方(簽章):____________ 乙方(簽章):____________
法定代表人:______________
簽約代理人:______________
合同簽訂日期:__年__月__日
附件
工 程 報 價 單
甲方:
乙方: 第 頁 共 頁
附件
設 計(施 工)變 更 單
甲方:
乙方:
注:若變更內(nèi)容過多請另附說明 年 月 日
甲方代表(簽字): 乙方代表(簽字):
附件
隱 蔽 工 程 驗 收 單
工程名稱: 編號:
附件
中 間 工 程 驗 收 單
工程名稱: 編號:
附件
工 程 竣 工 驗 收 單
工程名稱: 編號:
附件
甲方(乙方)提供裝飾裝修材料明細表
金額單位:元
甲方代表(簽字): 乙方代表(簽字):
附件
工 程 結(jié) 算 單
甲方代表(簽字): 乙方代表(簽字):
附件
工 程 保 修 單
甲方代表(簽字): 乙方代表(簽字):
備注:
1.從竣工驗收之日計算,保修期二年。
2.保修期那由于乙方不當造成質(zhì)量問題,乙方無條件進行維修。
第4篇 室內(nèi)裝修工程勞務承包合同
2023室內(nèi)裝修工程勞務承包甲方:____________________
乙方:____________________
現(xiàn)甲方將______街______號______室內(nèi)裝修工程委托乙方承建,經(jīng)雙方協(xié)商,確定如下工程承包合同,雙方共同遵守執(zhí)行。本合同按總價民法典計算,如有增減工程量,按預算價進行單價法計算,如該項目沒有預算價,則雙方友好協(xié)商商定。
一、工程名稱:____________________________________。
二、工程地點:____________________________________。
三、工程承包范圍及內(nèi)容(具體預算附后面):
室內(nèi)泥水工程(墻體結(jié)構(gòu)改造等)、天花工程(主人房木天花制作等)、水電電位修改工程(包括潔具安裝等)、油漆工程、門窗工程工程。
四、質(zhì)量及驗收標準:
工程質(zhì)量達到國家現(xiàn)行的《高級建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》所規(guī)定的合格標準。
五、工期:
本工程之簽訂合同日起計算,計算工期為____天完工(如遇雨天及其它等客觀原因所造成的拖延工期不計)。
六、付款方式:
開工日支付整個工程款_____%,在工程進度達到_____%左右時付整個工程款的_____%,整個工程完工并經(jīng)驗收后付完整個工程款。
七、甲方責任:
提供施工水、電源供乙方使用。
八、乙方責任:
(1)負責做好裝修產(chǎn)品及原有甲方裝修產(chǎn)品(廳地板、廚房、洗手間)的保護。如有損壞,乙方負責修復原貌。
(2)遵守甲方物業(yè)管理的規(guī)定,確保甲方取回裝修押金。如由于乙方責任造成甲方無法全數(shù)取回裝修押金的,由乙方負責賠償甲方損失金額
(3)確保施工安全,裝修期間如發(fā)生人身安全、損壞公共財物等安全問題,由乙方負全責。
九、本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)____份。
十、本合同經(jīng)雙方簽名后生效,保修期按國家規(guī)定時間(二年)。保修期完以及甲方結(jié)清工程款后合同自然失效。
十一、合同未盡事宜,以《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》為準,雙方另行友好協(xié)商補充。
甲方(公章):_________________
法定代表人(簽字):___________
時間:_________年____月____日
乙方(公章):__________________
法定代表人(簽字):____________
時間:_________年____月____日
第5篇 室內(nèi)裝修工程施工合同范本
家庭裝修合同 對于現(xiàn)在的這個社會而言并不陌生,每一個家庭都會在 買房 后遇到裝修的種種問題。為您解決這個問題,請看下文這篇室內(nèi)裝修 工程施工合同 范本:
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
為規(guī)范家庭室內(nèi)裝修的施工,保護雙方的合法權(quán)益,現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟 合同法 》、《建筑安裝 工程承包合同 條例》、《中華人民共和國 消費者權(quán)益保護法 》、《省保護消費者合法權(quán)益條例》,中華人民共和國建設部建建(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其它有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵寧。
一、概況
1.甲方裝修住房系合法居住。
乙方為本省(市)具有建筑裝飾資質(zhì)、并經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準登記的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織、個體工商戶。
2.裝修施工地點:市區(qū)(縣)路(村)巷號樓層室。
3.住房結(jié)構(gòu):
4.裝修施工內(nèi)容:
室別部位裝修內(nèi)容及要求備注
5.承包方式:
6.總價款:元(其中人工費元,材料費元,詳見清單。)
7.工期:自年月日開工,至年月日竣工。工期為日。
二、關(guān)于材料供應的約定
1.甲方提供的材料
序號材料或設備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量質(zhì)量等級抵現(xiàn)場時限
備注
本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格和產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)乙方驗收,由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2.乙方采購的材料
序號材料或設備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠商(品牌)單位數(shù)量質(zhì)量等級單價(限購元以下)總價上述材料,乙方應向甲方提交購貨發(fā)票,并均應用于本合同規(guī)定的民宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應按提供材料價款的以倍補償給甲方。
乙方采購的材料、設備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
1.本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施
工及驗收規(guī)范》、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》和省主管部門制定的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。
2.本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
3.由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4.由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5.工程竣工后,乙方應通知甲方驗收是,甲方自接到驗收通知日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關(guān)費用。
四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故的發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償屬乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
五、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
1.合同簽訂后,甲方支付總價款的%,計元
年月日前,甲方支付總價款的%,計元年月日前,甲方支付部價款的%,計元年
月日前,甲方支付總價款的%,計元尾款甲方應在本工程竣工驗收后合格后日內(nèi)一次付清。
2.乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改變施工內(nèi)容、要求,甲方應另行支付費用,工期順延(具體內(nèi)容雙方另立補充協(xié)議,補充協(xié)議系本合同組成部分)。
3.雙方款項往來,均應出具發(fā)票(或收據(jù))。
六、其它
(一)甲方工作
1.甲方應在開工前天,向乙方提供經(jīng)房管部門或物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電、等必備設備,并說明使用注意事項。
2.做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等協(xié)調(diào)工作。
3.如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設備管線,負責到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應審批手續(xù),并承擔有關(guān)費用。
(二)乙方工作
①參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
②指派(姓名)為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
③未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準,不得隨意拆原有建筑結(jié)構(gòu)及各種設備管線。
④乙方在其裝飾施工范圍內(nèi)承擔保修責任,保修期自本工程竣工甲方驗收合格之日起個月。
七、 違約責任
1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應補償乙方
因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方支付乙方元甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的%支付違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已累計付款額的%支付違約金。逾期天以上的,乙方應將甲方已支付的全部款項如數(shù)退還給甲方。
3.乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設和其他物品,如有損壞,應照價賠償。
4.甲方未辦理任何手續(xù),要求乙方拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔損失。
5.未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原有建筑結(jié)構(gòu)或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
八、糾紛處理方式
1.本合同履行期間雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請裝飾施工住房所在地的建設行政主管部門或消費者協(xié)會調(diào)解。
2.當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,對本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由仲裁委員會仲裁(當事人未約定仲裁機構(gòu),事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴)。
九、其它約定
十、本協(xié)議一式份,甲,乙雙方各執(zhí)份,具有同等法律效力。
本合同附件有:
甲方(簽章):乙方(蓋章)
委托代理人:法定代表人:
住址:地址:
電話:電話:
郵編:郵編:
開戶銀行
戶名:
帳號:
簽訂日期:年月日
第6篇 房屋室內(nèi)裝修工程合同書
合同編號:_____________
發(fā)包方:___________________________(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
為明確各方責任和權(quán)利,現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,達成如下合同條款,
雙方達成如下協(xié)議:
一、工程概況
工程地點:
施工單位:
房屋結(jié)構(gòu):
裝飾施工內(nèi)容及要求:[詳見裝飾裝修施工項目確認表、裝飾裝修工程設計圖紙、一式二份,甲乙雙方各一份,并雙方簽字確認]。
二、工程承包方式,雙方商定采取下列第(2)種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料;
(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供部分材料;(詳見清單)
(3)乙方包工、甲方包全部材料。
三、工程期限:按甲方進度要求,工程期限___天,開工日期____年___月___日,竣工日期____年___月___日(施工期以材料進場日第二天算起)。
四、工程造價及付款方式:
工程總造價:(大寫)______________________________(小寫)__________________(元),工程造價已包含人工、材料、機械工具、管理費、配合費等。
五、付款方式:合同簽定后,在乙方進場(以發(fā)出開工報告為準)開始施工后個工人日內(nèi),甲方向乙方支付工程造價的%作為備料款。
工程完成50%以上(即在天花布線完成、墻面裝修完成一半以上),甲方向乙方支付工程造價的%的工程款;
工程完成90%后(主要工作基本完成,剩余施工收尾準備驗收工作),甲方向乙方支付工程造價的%;
工程竣工后,,乙方向甲方移交全部竣工資料,甲方審核無誤后,甲方向乙方支付工程造價的%工程款.
工程全部完工驗收后個月內(nèi),甲乙雙方按實際工程量進行結(jié)算.甲方留下總造價的%作為裝修質(zhì)量保證金,其余余額應在二周內(nèi)支付給乙方.
六、結(jié)算方式:
1、凡因工程變化、設計變更等原因調(diào)整工程造價的,即預算表內(nèi)容以外以增加或變更工程項目處理,凡增加或變更的項目內(nèi)容,以甲方簽字確認為準,并計入工程造價中,總工程造價的預算誤差不得超%.否則甲方有權(quán)拒付.
2、雙方款項往來,均應出具發(fā)票(或收據(jù))。
3、工程結(jié)算以雙方確認的預算表項目內(nèi)容為基礎(chǔ),
4、依據(jù)預算報價表中所列的施工項目內(nèi)容及按甲、乙雙方確定實量實算方式結(jié)算,工程增減,造價按實增減。
5、竣工驗收達到合同質(zhì)量標準后,在天內(nèi)將所有竣工結(jié)算資料交付給甲方,甲方在個月內(nèi)協(xié)助乙方進行結(jié)算審核工作,并將除保修金外的工程余款付給乙方
6、裝修質(zhì)量保證金按總工程造價的%計算,保修期為個月,從工程俊工驗收簽字確認之日起計算。保修期滿后,如無質(zhì)量問題,甲方應在周內(nèi)付清質(zhì)量保證金(不計利息)。保修期內(nèi)如有任何質(zhì)量問題,乙方進行包工包料全負責保修(除甲方購買的主材料外)。其它工程保修,見工程保修單。
七、甲方工作
1、向乙方提供施工所需的水、電等設施,裝修期間的水電費用由甲方負責。
2、負責辦理施工所涉及申請、審批等手續(xù),負責繳納收樓后發(fā)生的物業(yè)管理費。
3、對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,按時辦理驗收結(jié)算。
4、甲方如需對原設計圖紙進行修改,應提前三天書面通知乙方。
八、乙方工作
1.乙方接受甲方監(jiān)督,乙方擬定進度計劃交甲方審定,應全面按照合同履行,組織施工,保質(zhì)、保量,按期完成施工任務。
2.乙方必須編制施工組織設計方案,報甲方審核批準,乙方派為項目助理,全權(quán)負責本工程的全面施工管理,施工協(xié)調(diào)等工作
3.乙方必須在每一個隱藏工序完工時會同甲方進行工序驗收,驗收合格后方可進行下一工序施工。并做好隱蔽簽證記錄(包括施工質(zhì)量、完工質(zhì)量等)。
4.嚴格執(zhí)行有關(guān)安全規(guī)范進行施工、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定。因乙方原因造成事故由乙方自負。
九、關(guān)于設計與施工
l乙方設計師完成的施工圖必須由甲方審圖,經(jīng)甲方確認后簽字認可,乙方方可施工。
l乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙施工(安裝)。
十、關(guān)于材料供應的約定
1.本工程所需,按報價單規(guī)定應由甲方自購的施工材料,應為符合設計要求的合格產(chǎn)品,分別在各項工程開工之日前天內(nèi)由甲方采購供應到工地現(xiàn)場,采購數(shù)量由乙方提供,如因乙方計算不準確導致材料浪費并超出規(guī)定時間不能退回給商家,由此造成甲方的損失由乙方承擔,如材料數(shù)量不夠,由甲方補夠,工期不變。甲方供應材料,經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。
2.乙方無權(quán)擅自更換甲方提供的材料,沒有甲方簽字確認,不支付費用。
3.甲方如果要求更換不同檔次或品牌的材料,則根據(jù)市場價格作差額增減補貼。在施工過程中,如原定材料缺貨時,乙方可在甲方認可下更換由公司指定的相同質(zhì)量的材料。
4.乙方采購的材料,如乙方提供的材料系偽劣商品的,應按提供材料原價格的三倍補償給甲方。
5.乙方采購的材料、設備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責
十一、關(guān)于質(zhì)量標準、工程驗收的約定
l本工程質(zhì)量標準應達到國家質(zhì)量評定的優(yōu)良等級
l驗收標準:按國家現(xiàn)行的《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》(gb50210-2001)、《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》(gb50325-2001)等其他及最新版現(xiàn)行的相關(guān)施工規(guī)范及標準;雙方確定的施工圖和審定的預算表及變更確認書
l隱蔽工程在隱蔽前,由乙方通知甲方到場驗收,甲方收到乙方通知后,五天內(nèi)甲方或甲方組織的有關(guān)部門進行驗收。驗收期為兩天,如甲方不能按時驗收,乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄,甲方應予以承認。
十二、工程保修
隱蔽工程保修6年,其它工程2年,詳見工程保修單附表。
十三、違約責任
1.不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延,相應損失由乙方承擔,由于乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方違約金_%。
2.如非乙方過錯造成的其它不可預見的原因造成工期廷誤,甲方確認后工期可順廷。
3.對竣工驗收后,所有工程在保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)并證實屬于乙方責任的問題,乙方免費返修。由于乙方施工中違反操作常規(guī)造成人員傷害,責任乙方自負。
4.乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的材料、家具、陳設或其它物品,如有損壞,乙方應照價賠償。
5.由于乙方違反物業(yè)管理規(guī)定所造成罰款和賠償費用,由乙方負責。
6.由于乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由乙方負責并承擔責任。
十四、合同的變更和解除:
l合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應以書面形式提出,經(jīng)雙方協(xié)商同意,并按合同總價款10%支付違約金,辦理終止合同手續(xù)。
l施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,解除本合同。
十五、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
乙方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括二樓倒水泥板隔層、電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方應在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故的發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
十六、工程開工前,甲方應將房屋外門鑰匙一把交由乙方施工隊負責人保管。工程竣工結(jié)算后,由乙方施工隊負責人交回甲方。
十七、裝飾工程報價單、施工圖和經(jīng)雙方協(xié)商后,達成一致的其他具體問題協(xié)議,作為合同的附件,與合同具有同等效力。
十八、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
十九、本合同經(jīng)雙方簽章后生效,如有未盡事宜,雙方本著友好互利原則協(xié)商解決;如協(xié)商調(diào)解不成時,雙方同意向人民法院裁決。
甲方:乙方:
代理人:法定代表人(或負責人):
簽字代表:簽字代表:
電話:電話:
質(zhì)量投訴電話:
_____年______月_____日_____年______月_____日
合同編號
甲方(業(yè)主)
裝飾工程地址
乙方(公司)
保修電話
設計師
聯(lián)系電話
施工負責人
聯(lián)系電話
進場開工日期
竣工驗收日期
保修期限
1、年月日至年月日保修有防水要求的廚房、衛(wèi)生間及陽臺和隱蔽工程中的水電項目(周年)。詳見保修項目清單
2、年月日至年月日保修的其余的裝修項目(兩周年)。詳見保修項目清單
備注:
1、從竣工驗收合格之日計算,除有防水要求的廚房、衛(wèi)生間及陽臺和隱蔽工程中的水電項目保修十周年外,其余項目的保修期為兩周年。
2、保修期內(nèi)由于乙方施工不當造成質(zhì)量問題,乙方應無條件進行維修。
3、保修期內(nèi)如因甲方使用不當造成損傷或損壞等,乙方維修酌情收費。
4、所有項目的維修,原則上乙方在接到甲方通知后小時內(nèi)到場查看情況,確定維修方案,維修時間由甲乙雙方根據(jù)實際情況商定。
保修項目清單
類別
保修內(nèi)容
保修年限
維修方式
備注
天花造型發(fā)裂
二年
修補
門類變型
二年
校正或更換
木
面板層脫落
二年
修補或更換
工
地板起鼓發(fā)響
二年
返工
類
框架發(fā)霉黑
二年
重做
木制品生白蟻
二年
滅蟲、防治
推拉門失靈
二年
調(diào)整、更換吊輪
其他木質(zhì)工程
二年
維修
泥
墻體發(fā)裂、地面/地磚空鼓開裂,起砂
二年
返工
工
沉箱漏水、
二年
返工
類
外墻漏水
不屬保修范圍
水工類
水管破裂、水管滲水
十年
更換
墻面、廚房和衛(wèi)生間地面、管道滲漏
十年
維修
接頭漏水
十年
重新修復
管道堵塞
五年
返修
電線絕緣
十年
更換
電源斷路及短路
十年
修復
電
電面板失靈
二年
更換
工
漏電開關(guān)損壞/電器開關(guān)
二年
更換
類
空氣開關(guān)失靈
二年
更換
電路故障
十年
修復
電視電話電腦線
五年
修復
油漆類
多樂士乳膠漆、噴涂
二年
返修
表面變色、表面脫落
二年
重新刷漆
煸
墻體發(fā)裂
二年
修補
灰
表面起泡
二年
修補
類
表面脫落
二年
修補
甲方:乙方:
代理人:法定代表人(或負責人):
簽字代表:簽字代表:
電話:電話:
質(zhì)量投訴電話:
第7篇 私人室內(nèi)裝修工程合同書
發(fā)包方(簡稱甲方):_________________________
承包方(簡稱乙方):_________________________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行住房裝修,為保護雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
一、工程概況
1.裝飾施工地點:
2.住房結(jié)構(gòu):房型房廳套,施工面積__________平方米。
3.裝飾施工內(nèi)容:詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
4.承包方式:_____________(包工包料、清包工、部分承包)。
5.工期:自________年________月________日開工,至________年________月________日竣工,________工期________天。
二、工程價款及結(jié)算的約定
1.工程總價款:¥_________元,大寫(人民幣):________________,詳見本合同裝修工程報價單。
2.工程款付款方式按下列方式支付:
(1)第一次,對預算設計認可簽訂合同之日。
支付________________元訂金,第二次付款時扣除
(2)第二次合同簽定后開工前支付工程總造價________________%合計_________元
(3)第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價________________%合計_________元
(4)第四次竣工驗收當天支付工程總造價________________%合計_________元
(5)工程保修期兩年。
工程款全部結(jié)清后,甲、乙雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。
三、關(guān)于材料供應的約定
1.甲方提供的材料:詳見合同裝修工程報價單。
本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場,乙方應辦理驗收手續(xù)。
如甲方供應的材料、設備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。
甲方供應的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備,均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。
如乙方違反此規(guī)定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方供應的材料、設備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。
如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
四、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
1.本工程執(zhí)行________________《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、________________《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
2.本工程由________________方設計施工方案。
3.甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費由甲方承擔,工期順延。
由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4.在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,雙方同意后,方能進行該項目的施工.由此影響竣工日期,甲、乙雙方商定。
5.工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。
事后,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。
若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
6.工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內(nèi)組織驗收。
如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。
五、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。
乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。
如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責任,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
六、其它事項
1、甲方應在開工前,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙,并向乙方進行現(xiàn)場交底。
并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底。
按要求組織施工,保質(zhì)保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。
未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準,不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設備管線。
七、違約責任
1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,支付_______元違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。
八、糾紛處理方式
雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議,應通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商無效的,可以提交人民法院訴訟。
九、合同的變更和解除
合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。
十、本合同一式份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章):________________電話:________________
乙方(簽章):________________電話:________________
簽訂地點:________________
第8篇 新建大廈室內(nèi)裝修工程招標書
我單位擬新建大廈室內(nèi)裝修工程,為確保工程質(zhì)量、安全,提高經(jīng)濟效益,本著公開、公正、公平競爭的原則,根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標投標法》、中華人民共和國建設部令第89號、湖南省實施《中華人民共和國招標投標法》辦法等有關(guān)規(guī)定,并報經(jīng)市計委批準,該工程項目擬采用公開招標形式招標,擇優(yōu)選定施工隊伍?,F(xiàn)將該項目的招標條件及投標要求說明如下:
一、工程概況:
1、工程名稱:
2、建設地點:
3、計劃投資萬元,投資性質(zhì):單位自籌,已到位資金萬元。
4、功能布局:詳見業(yè)主提供的裝修設計施工圖。
5、工程類別整棟裝飾工程。
二、工程招標范圍:
詳見業(yè)主提供的裝修設計施工圖(含燈飾、衛(wèi)生潔具及相應管線)。室內(nèi)裝修施工流程三、承包方式:
1、本工程根據(jù)《招標投標法》等有關(guān)規(guī)定,按中標價、投標工期、投標質(zhì)量等級和本招標書的其它條款、以及《民法典》的有關(guān)規(guī)定由建設方與施工單位簽訂合同,采取包工、包料、包工期、包質(zhì)量的承包方式。
2、取費標準
2-1、土建工程:按現(xiàn)行定額及其配套的取費標準,材料預算價格執(zhí)行*建價〔20xx〕08號文;取費標準執(zhí)行湘建〔1999〕價字第296號文;人工調(diào)整暫調(diào)系數(shù)按*建定〔20xx〕第09號文進行調(diào)整,列入稅前報價;施工現(xiàn)場安全、文明施工及職業(yè)衛(wèi)生增加費執(zhí)行郴建定〔20xx〕第011號文。
2-2、安裝工程(含水電安裝、采暖通風、管線敷設):按現(xiàn)行定額取費,材料預算價格按現(xiàn)行市場價執(zhí)行。
2-3、裝飾裝修工程:按現(xiàn)行定額取費,材料預算價格執(zhí)行*建價〔20xx〕第08號文,取費標準執(zhí)行湘建〔1999〕價字第296號文以及有關(guān)配套文件規(guī)定執(zhí)行。
1、本工程報價不含勞保統(tǒng)籌基金(開標前,建設方按有關(guān)規(guī)定預繳勞保基金,開標后按實際規(guī)模核算,多退少補并納入總造價)。
四、主要材料供應及質(zhì)量要求:材料的采購由業(yè)主和乙方共同考察后,經(jīng)業(yè)主和監(jiān)理同意后方可使用。
五、建設工期:
本工程施工工期(日歷天數(shù))參照國家現(xiàn)行工期定額、結(jié)合業(yè)主實際情況確定為***天;投標人可根據(jù)自己的實際情況自行確定投標工期。
六、工程質(zhì)量:
按國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范規(guī)程和質(zhì)量標準施工,工程質(zhì)量必須符合工程設計和現(xiàn)行規(guī)范要求??⒐r,經(jīng)當?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督部門核定,質(zhì)量等級必須達到優(yōu)良標準。
七、合同簽訂要求:
1、中標人不得將工程轉(zhuǎn)包;如發(fā)現(xiàn)有轉(zhuǎn)包行為,由建管部門按規(guī)定予以查處,建設單位報經(jīng)市招標辦批準,有權(quán)從未中標單位選定一個排名靠前的施工單位承包。
2、嚴格按國家的有關(guān)規(guī)定和《民法典》的有關(guān)要求簽訂建設工程施工承包合同。
3、工程結(jié)算:本工程以中標價作為工程價款結(jié)算的依據(jù);增減部分(即招標時未予以計算或因設計變更增減的工作量),以及合同工期內(nèi)因國家政策的變更而引起取費標準和材料預算價的變動,應予以調(diào)整。
本工程結(jié)算委托*****審定。
4、工程價款的撥付:本工程在施工合同簽訂后、開工前10天,按中標價的10%預付工程備料款;其后,每月按上月實際完成的建安工作量的60%撥付。
工程款(含備料款、進度款)撥至中標價的60%時,停止撥付;其余40%待工程竣工驗收合格并符合合同要求,工程結(jié)算后兩年內(nèi)付清。
5、違約責任和獎罰辦法:
5-1、本工程實行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價,工程竣工驗收評定為優(yōu)良工程的,按中標價的2%獎勵;質(zhì)量等級未達到中標承諾的,按中標價的2%處罰。
5-2、本工程要求按中標工期完工;每提前或推遲一天交付使用,按中標價的萬分之二予以獎罰。
5-3、本工程如因建設方延誤工期,每天按中標價的萬分之二償付違約金給施工方。
八、投標須知:
1、投標人在獲取招標書的同時應按規(guī)定向招標人交納投標保證金***萬元。
2、投標人在中標后、簽訂合同前須向招標人提供投標履約擔保合同,以保證投標人一旦中標,即按招標文件的有關(guān)規(guī)定簽約并完成其中標工程;對未能按要求提供投標履約擔保的投標人將視為不響應招標條件而予以拒絕,其投標保證金不予退還。
2-1、履約擔保形式:現(xiàn)金擔保。
2-2、擔保額度:采用現(xiàn)金方式,其履約擔保額度為****萬元,投標履約保證金將存入招標人指定的銀行賬戶。
2-3、履約擔保有效期:投標擔保的有效期為其中標工程經(jīng)認可的竣工工期。
3、工程現(xiàn)場勘察和招標答疑:
3-1、本工程于20xx年**月**日16:00時,在市交易中心召開發(fā)標會,并組織工程現(xiàn)場勘察。
3-2、本工程于20xx年**月**日09:00時,在市交易中心進行招標答疑。由各投標人對招標書和施工設計等尚不明確的問題提出意見,而后由招標人會同設計單位書面答復。
4、投標報價的取值:
投標報價的上限值為****.00萬元;
投標報價的下限值為****.00萬元。
5、投標書的編制、密封和投送
5-1、投標書包括商務標書和技術(shù)標書。
5-2、商務標書的內(nèi)容包括:
5-2-1、商務標a:對招標文件的響應程度;勝任程度及信譽;綜合說明(即工程名稱、范圍、報價、質(zhì)量等級、工期、保修承諾等);投標人及法人代表的簽章;項目經(jīng)理部組成人員明細表;以及其它需要說明的文件和證明材料。
5-2-2、商務標b:投標報價、承諾表。
將以上資料裝訂成冊,一式貳份(其中正本壹份,副本壹份)。其中投標報價、承諾表中投標人及法人代表必須簽章。
5-3、技術(shù)標書主要是施工組織設計;本項目需要投標人提供施工組織設計一式柒份;其要求如下:
5-3-1、技術(shù)標書中的章節(jié)編排按如下順序和要求制作:
一、施工方案
二、施工進度計劃及保證措施
三、保證質(zhì)量措施
四、保證安全措施
五、文明施工現(xiàn)場措施
六、合理化建議
5-3-2、封面:在****招標代理有限公司領(lǐng)取統(tǒng)一規(guī)定的封面樣式;
5-3-3、目錄(目錄內(nèi)只列大標題)及標題(目錄內(nèi)所列的大標題):字體統(tǒng)一為三號仿宋字體;
大標題層次一、二、三……;
5-3-4、小標題及正文字體統(tǒng)一為四號仿宋字體;小標題及正文內(nèi)容排列層次為: 第二層次1、2、3、……;
第三層次1-1、2-2、3-3……;
5-3-5、表格及示意圖標題為四號仿宋字體,內(nèi)容字體統(tǒng)一為五號仿宋字體;
5-3-6、所有字體均為標準字體,不準有加粗或傾斜處理;cad繪圖按制圖規(guī)范; 5-3-7、技術(shù)標書不得編排頁碼,前后不得留空白插頁;
5-3-8、技術(shù)標中不得出現(xiàn)下列有助評審專家看出或體會到標書編制人的內(nèi)容:單位名稱、人員姓名、單位所在地、電話號碼以及特殊記號等。
5-3-9、排版要求:
5-3-9-1、行距為倍行距;
5-3-9-2、章節(jié)之間不留空行,不設置左右縮進(首行縮進4個字符);
5-3-9-3、不準設置頁眉以及底紋等裝飾性內(nèi)容。
5-4、商務標書和技術(shù)標書均統(tǒng)一用a4紙打印,白紙黑字,不允許有彩頁;表格及示意圖有用到a3紙的必須折疊成a4大小裝訂,不允許存在倒裝和反裝現(xiàn)象。技術(shù)標書必須全部用電腦打印,不得有手寫字跡。
5-5、商務標書的密封:將商務標a、商務標b分別裝入規(guī)定的資料袋內(nèi)用透明膠水密封,資料袋封面不得出現(xiàn)任何標記。
5-6、技術(shù)標書的密封:將上述已密封的商務標書,連同一式柒份技術(shù)標書整齊疊好,再用規(guī)定的包裝紙和透明膠水密封成一個大包裝,封面不得出現(xiàn)任何標記。
5-7、投標人將上述密封的投標書,于20xx年**月**日09:00時以前送達**市建設工程交易中心(遲到作廢標處理)。
九、開標、評標、定標
1、本工程定于20xx年**月**日09:00時在**市建設工程交易中心公開開標。
2、投標人必須參會的人員是:法人代表或法人代表委托代理人(須持法人授權(quán)委托書),投標本工程的項目經(jīng)理,每個投標人總?cè)藬?shù)不得超過5人;
3、凡參會人員必須按時到會,并遵守開標現(xiàn)場的規(guī)定和紀律。
4、開標現(xiàn)場需提交以下資料:
4-1、企業(yè)資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照副本原件;
4-2、法人證件(或委托書)以及相應的身份證原件;
4-3、項目經(jīng)理證書、項目技術(shù)負責人證書以及相應的身份證原件;
4-4、建設行政主管部門的有效證明和文件。
5、本工程的評標辦法采用郴建招字〔20xx〕6號文中綜合評估法(不設標底但在招標文件中規(guī)定上、下限值)。評分表及權(quán)數(shù)取值見附表1、附表2、附表3、附表4、附表
6、本工程中標單位的確定為按評標結(jié)果獲得最高分者為中標人方式。
十、有下列情況之一者,投標書或投標資格無效:
1、投標書未按要求密封,商務標書內(nèi)未加蓋單位公章、無法人代表簽字的;
2、技術(shù)標書未按要求編制打印的,技術(shù)標書無效;
3、投標書未按規(guī)定時間送達市交易中心的;
4、一個投標書出現(xiàn)兩個報價的;
5、投標單位在開標后遲到的;
6、投標單位的法定代表人或其委托代理人未參加開標會議的;
7、委托代理人沒有授權(quán)委托書而參加開標會議的;
十一、其它事項
1、投標人中標后,在十天內(nèi)到招標代理公司領(lǐng)取由招標人簽發(fā)、市招標辦備案的中標通知書;未中標單位如對評標、定標結(jié)果要求復議的,須在十個工作日內(nèi)提出書面請求報招標人和市招標辦,逾期不予受理。
2、中標人持中標通知書在七天內(nèi),與建設方簽訂好施工合同,領(lǐng)取施工許可證后方可進場施工。
3、本招標書未盡事宜,按照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標投標法》、中華人民共和國建設部令第89號、湖南省實施《中華人民共和國招標投標法》辦法、湘建建(20xx)394號文件和市政府以及市建設主管部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
法人代表(簽字)
招標人(蓋章)
第9篇 張掖市大廈室內(nèi)裝修工程承包招標書
我單位擬新建____________大廈室內(nèi)裝修工程,為確保工程質(zhì)量、安全,提高經(jīng)濟效益,本著公開、公正、公平競爭的原則,根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標投標法》、中華人民共和國建設部令第89號、湖南省實施《中華人民共和國招標投標法》辦法等有關(guān)規(guī)定,并報經(jīng)市計委批準,該工程項目擬采用公開招標形式招標,擇優(yōu)選定施工隊伍。現(xiàn)將該項目的招標條件及投標要求說明如下:
一、工程概況
1、工程名稱:____________大廈室內(nèi)裝修
2、建設地點:________________________.
3、計劃投資____________萬元,投資性質(zhì):單位自籌,已到位資金____________萬元。
4、功能布局:詳見業(yè)主提供的裝修設計施工圖。
5、工程類別整棟裝飾工程。
二、工程招標范圍
詳見業(yè)主提供的裝修設計施工圖(含燈飾、衛(wèi)生潔具及相應管線)。
三、承包方式
1、本工程根據(jù)《招標投標法》等有關(guān)規(guī)定,按中標價、投標工期、投標質(zhì)量等級和本招標書的其它條款、以及《民法典》的有關(guān)規(guī)定由建設方與施工單位簽訂合同,采取包工、包料、包工期、包質(zhì)量的承包方式。
2、取費標準
2-1、土建工程:________________________________________________。
2-2、安裝工程(含水電安裝、采暖通風、管線敷設):按現(xiàn)行定額取費,材料預算價格按現(xiàn)行市場價執(zhí)行。
2-3、裝飾裝修工程:________________________________________________。
1、本工程報價不含勞保統(tǒng)籌基金(開標前,建設方按有關(guān)規(guī)定預繳勞?;?開標后按實際規(guī)模核算,多退少補并納入總造價)。
四、主要材料供應及質(zhì)量要求
材料的采購由業(yè)主和乙方共同考察后,經(jīng)業(yè)主和監(jiān)理同意后方可使用。
五、建設工期
本工程施工工期(日歷天數(shù))參照國家現(xiàn)行工期定額、結(jié)合業(yè)主實際情況確定為_________天;投標人可根據(jù)自己的實際情況自行確定投標工期。
六、工程質(zhì)量
按國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范規(guī)程和質(zhì)量標準施工,工程質(zhì)量必須符合工程設計和現(xiàn)行規(guī)范要求??⒐r,經(jīng)當?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督部門核定,質(zhì)量等級必須達到優(yōu)良標準。
七、合同簽訂要求
1、中標人不得將工程轉(zhuǎn)包;如發(fā)現(xiàn)有轉(zhuǎn)包行為,由建管部門按規(guī)定予以查處,建設單位報經(jīng)市招標辦批準,有權(quán)從未中標單位選定一個排名靠前的施工單位承包。
2、嚴格按國家的有關(guān)規(guī)定和《民法典》的有關(guān)要求簽訂建設工程施工承包合同。
3、工程結(jié)算:本工程以中標價作為工程價款結(jié)算的依據(jù);增減部分(即招標時未予以計算或因設計變更增減的工作量),以及合同工期內(nèi)因國家政策的變更而引起取費標準和材料預算價的變動,應予以調(diào)整。
本工程結(jié)算委托________________________審定。
4、工程價款的撥付:本工程在施工合同簽訂后、開工前10天,按中標價的_____%預付工程備料款;其后,每月按上月實際完成的建安工作量的60%撥付。
工程款(含備料款、進度款)撥至中標價的60%時,停止撥付;其余_____%待工程竣工驗收合格并符合合同要求,工程結(jié)算后兩年內(nèi)付清。
5、違約責任和獎罰辦法:
5-1、本工程實行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價,工程竣工驗收評定為優(yōu)良工程的,按中標價的_____%獎勵;質(zhì)量等級未達到中標承諾的,按中標價的_____%處罰。
5-2、本工程要求按中標工期完工;每提前或推遲一天交付使用,按中標價的萬分之二予以獎罰。
5-3、本工程如因建設方延誤工期,每天按中標價的萬分之二償付違約金給施工方。
八、投標須知
1、投標人在獲取招標書的同時應按規(guī)定向招標人交納投標保證金__________萬元。
2、投標人在中標后、簽訂合同前須向招標人提供投標履約擔保合同,以保證投標人一旦中標,即按招標文件的有關(guān)規(guī)定簽約并完成其中標工程;對未能按要求提供投標履約擔保的投標人將視為不響應招標條件而予以拒絕,其投標保證金不予退還。
2-1、履約擔保形式:現(xiàn)金擔保。
2-2、擔保額度:采用現(xiàn)金方式,其履約擔保額度為__________萬元,投標履約保證金將存入招標人指定的銀行賬戶。
2-3、履約擔保有效期:投標擔保的有效期為其中標工程經(jīng)認可的竣工工期。
3、工程現(xiàn)場勘察和招標答疑:
3-1、本工程于___________年________月________日__________時,在市交易中心召開發(fā)標會,并組織工程現(xiàn)場勘察。
3-2、本工程于___________年________月________日__________時,在市交易中心進行招標答疑。由各投標人對招標書和施工設計等尚不明確的問題提出意見,而后由招標人會同設計單位書面答復。
4、投標報價的取值:
投標報價的上限值為____________萬元;
投標報價的下限值為____________萬元。
5、投標書的編制、密封和投送
5-1、投標書包括商務標書和技術(shù)標書。
5-2、商務標書的內(nèi)容包括
5-2-1、商務標a:對招標文件的響應程度;勝任程度及信譽;綜合說明(即工程名稱、范圍、報價、質(zhì)量等級、工期、保修承諾等);投標人及法人代表的簽章;項目經(jīng)理部組成人員明細表;以及其它需要說明的文件和證明材料。
5-2-2、商務標b:投標報價、承諾表。
將以上資料裝訂成冊,一式貳份(其中正本壹份,副本壹份)。其中投標報價、承諾表中投標人及法人代表必須簽章。
5-3、技術(shù)標書主要是施工組織設計;本項目需要投標人提供施工組織設計一式柒份;其要求如下:
5-3-1、技術(shù)標書中的章節(jié)編排按如下順序和要求制作:
一、施工方案
二、施工進度計劃及保證措施
三、保證質(zhì)量措施
四、保證安全措施
五、文明施工現(xiàn)場措施
六、合理化建議
5-3-2、封面:在____________招標代理有限公司領(lǐng)取統(tǒng)一規(guī)定的封面樣式;
5-3-3、目錄(目錄內(nèi)只列大標題)及標題(目錄內(nèi)所列的大標題):字體統(tǒng)一為三號仿宋字體;
5-3-5、表格及示意圖標題為四號仿宋字體,內(nèi)容字體統(tǒng)一為五號仿宋字體;
5-3-6、所有字體均為標準字體,不準有加粗或傾斜處理;cad繪圖按制圖規(guī)范;
5-3-7、技術(shù)標書不得編排頁碼,前后不得留空白插頁;
5-3-8、技術(shù)標中不得出現(xiàn)下列有助評審專家看出或體會到標書編制人的內(nèi)容:單位名稱、人員姓名、單位所在地、電話號碼以及特殊記號等。
5-3-9、排版要求:
5-3-9-1、行距為1.5倍行距;
5-3-9-2、章節(jié)之間不留空行,不設置左右縮進(首行縮進4個字符);
5-3-9-3、不準設置頁眉以及底紋等裝飾性內(nèi)容。
5-4、商務標書和技術(shù)標書均統(tǒng)一用a4紙打印,白紙黑字,不允許有彩頁;表格及示意圖有用到a3紙的必須折疊成a4大小裝訂,不允許存在倒裝和反裝現(xiàn)象。技術(shù)標書必須全部用電腦打印,不得有手寫字跡。
5-5、商務標書的密封:將商務標a、商務標b分別裝入規(guī)定的資料袋內(nèi)用透明膠水密封,資料袋封面不得出現(xiàn)任何標記。
5-6、技術(shù)標書的密封:將上述已密封的商務標書,連同一式柒份技術(shù)標書整齊疊好,再用規(guī)定的包裝紙和透明膠水密封成一個大包裝,封面不得出現(xiàn)任何標記。
5-7、投標人將上述密封的投標書,于___________年________月________日__________時以前送達______________市建設工程交易中心(遲到作廢標處理)。
九、開標、評標、定標
1、本工程定于___________年________月________日__________時在______________市建設工程交易中心公開開標。
2、投標人必須參會的人員是:法人代表或法人代表委托代理人(須持法人授權(quán)委托書),投標本工程的項目經(jīng)理,每個投標人總?cè)藬?shù)不得超過_______人;
3、凡參會人員必須按時到會,并遵守開標現(xiàn)場的規(guī)定和紀律。
4、開標現(xiàn)場需提交以下資料:
4-1、企業(yè)資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照副本原件;
4-2、法人證件(或委托書)以及相應的身份證原件;
4-3、項目經(jīng)理證書、項目技術(shù)負責人證書以及相應的身份證原件;
4-4、建設行政主管部門的有效證明和文件
5、本工程的評標辦法采用郴建招字〔2002〕6號文中綜合評估法(不設標底但在招標文件中規(guī)定上、下限值)。評分表及權(quán)數(shù)取值見附表1、附表2、附表3、附表4、附表5。
6、本工程中標單位的確定為按評標結(jié)果獲得最高分者為中標人方式。
十、有下列情況之一者,投標書或投標資格無效
1、投標書未按要求密封,商務標書內(nèi)未加蓋單位公章、無法人代表簽字的;
2、技術(shù)標書未按要求編制打印的,技術(shù)標書無效;
3、投標書未按規(guī)定時間送達市交易中心的;
4、一個投標書出現(xiàn)兩個報價的;
5、投標單位在開標后遲到的;
6、投標單位的法定代表人或其委托代理人未參加開標會議的;
7、委托代理人沒有授權(quán)委托書而參加開標會議的;
十一、其它事項
1、投標人中標后,在十天內(nèi)到______________招標代理公司領(lǐng)取由招標人簽發(fā)、市招標辦備案的中標通知書;未中標單位如對評標、定標結(jié)果要求復議的,須在十個工作日內(nèi)提出書面請求報招標人和市招標辦,逾期不予受理。
2、中標人持中標通知書在七天內(nèi),與建設方簽訂好施工合同,領(lǐng)取施工許可證后方可進場施工。
法人代表(簽字)_____________________
招標人(蓋章)_______________________
____________年________月________日
第10篇 大廈室內(nèi)裝修工程招標合同書
我單位擬新建____________大廈室內(nèi)裝修工程,為確保工程質(zhì)量、安全,提高經(jīng)濟效益,本著公開、公正、公平競爭的原則,根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標投標法》、中華人民共和國建設部令第89號、湖南省實施《中華人民共和國招標投標法》辦法等有關(guān)規(guī)定,并報經(jīng)市計委批準,該工程項目擬采用公開招標形式招標,擇優(yōu)選定施工隊伍?,F(xiàn)將該項目的招標條件及投標要求說明如下:
一、工程概況
1、工程名稱:____________大廈室內(nèi)裝修
2、建設地點:________________________.
3、計劃投資____________萬元,投資性質(zhì):單位自籌,已到位資金____________萬元。
4、功能布局:詳見業(yè)主提供的裝修設計施工圖。
5、工程類別整棟裝飾工程。
二、工程招標范圍
詳見業(yè)主提供的裝修設計施工圖(含燈飾、衛(wèi)生潔具及相應管線)。
三、承包方式
1、本工程根據(jù)《招標投標法》等有關(guān)規(guī)定,按中標價、投標工期、投標質(zhì)量等級和本招標書的其它條款、以及《民法典》的有關(guān)規(guī)定由建設方與施工單位簽訂合同,采取包工、包料、包工期、包質(zhì)量的承包方式。
2、取費標準
2-1、土建工程:________________________________________________。
2-2、安裝工程(含水電安裝、采暖通風、管線敷設):按現(xiàn)行定額取費,材料預算價格按現(xiàn)行市場價執(zhí)行。
2-3、裝飾裝修工程:________________________________________________。
1、本工程報價不含勞保統(tǒng)籌基金(開標前,建設方按有關(guān)規(guī)定預繳勞?;穑_標后按實際規(guī)模核算,多退少補并納入總造價)。
四、主要材料供應及質(zhì)量要求
材料的采購由業(yè)主和乙方共同考察后,經(jīng)業(yè)主和監(jiān)理同意后方可使用。
五、建設工期
本工程施工工期(日歷天數(shù))參照國家現(xiàn)行工期定額、結(jié)合業(yè)主實際情況確定為_________天;投標人可根據(jù)自己的實際情況自行確定投標工期。
六、工程質(zhì)量
按國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范規(guī)程和質(zhì)量標準施工,工程質(zhì)量必須符合工程設計和現(xiàn)行規(guī)范要求。竣工時,經(jīng)當?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督部門核定,質(zhì)量等級必須達到優(yōu)良標準。
七、合同簽訂要求
1、中標人不得將工程轉(zhuǎn)包;如發(fā)現(xiàn)有轉(zhuǎn)包行為,由建管部門按規(guī)定予以查處,建設單位報經(jīng)市招標辦批準,有權(quán)從未中標單位選定一個排名靠前的施工單位承包。
2、嚴格按國家的有關(guān)規(guī)定和《民法典》的有關(guān)要求簽訂建設工程施工承包合同。
3、工程結(jié)算:本工程以中標價作為工程價款結(jié)算的依據(jù);增減部分(即招標時未予以計算或因設計變更增減的工作量),以及合同工期內(nèi)因國家政策的變更而引起取費標準和材料預算價的變動,應予以調(diào)整。
本工程結(jié)算委托________________________審定。
4、工程價款的撥付:本工程在施工合同簽訂后、開工前10天,按中標價的_____%預付工程備料款;其后,每月按上月實際完成的建安工作量的60%撥付。
工程款(含備料款、進度款)撥至中標價的60%時,停止撥付;其余_____%待工程竣工驗收合格并符合合同要求,工程結(jié)算后兩年內(nèi)付清。
5、違約責任和獎罰辦法:
5-1、本工程實行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價,工程竣工驗收評定為優(yōu)良工程的,按中標價的_____%獎勵;質(zhì)量等級未達到中標承諾的,按中標價的_____%處罰。
5-2、本工程要求按中標工期完工;每提前或推遲一天交付使用,按中標價的萬分之二予以獎罰。
5-3、本工程如因建設方延誤工期,每天按中標價的萬分之二償付違約金給施工方。
八、投標須知
1、投標人在獲取招標書的同時應按規(guī)定向招標人交納投標保證金__________萬元。
2、投標人在中標后、簽訂合同前須向招標人提供投標履約擔保合同,以保證投標人一旦中標,即按招標文件的有關(guān)規(guī)定簽約并完成其中標工程;對未能按要求提供投標履約擔保的投標人將視為不響應招標條件而予以拒絕,其投標保證金不予退還。
2-1、履約擔保形式:現(xiàn)金擔保。
2-2、擔保額度:采用現(xiàn)金方式,其履約擔保額度為__________萬元,投標履約保證金將存入招標人指定的銀行賬戶。
2-3、履約擔保有效期:投標擔保的有效期為其中標工程經(jīng)認可的竣工工期。
3、工程現(xiàn)場勘察和招標答疑:
3-1、本工程于___________年________月________日__________時,在市交易中心召開發(fā)標會,并組織工程現(xiàn)場勘察。
3-2、本工程于___________年________月________日__________時,在市交易中心進行招標答疑。由各投標人對招標書和施工設計等尚不明確的問題提出意見,而后由招標人會同設計單位書面答復。
4、投標報價的取值:
投標報價的上限值為____________萬元;
投標報價的下限值為____________萬元。
5、投標書的編制、密封和投送
5-1、投標書包括商務標書和技術(shù)標書。
5-2、商務標書的內(nèi)容包括
5-2-1、商務標a:對招標文件的響應程度;勝任程度及信譽;綜合說明(即工程名稱、范圍、報價、質(zhì)量等級、工期、保修承諾等);投標人及法人代表的簽章;項目經(jīng)理部組成人員明細表;以及其它需要說明的文件和證明材料。
5-2-2、商務標b:投標報價、承諾表。
將以上資料裝訂成冊,一式貳份(其中正本壹份,副本壹份)。其中投標報價、承諾表中投標人及法人代表必須簽章。
5-3、技術(shù)標書主要是施工組織設計;本項目需要投標人提供施工組織設計一式柒份;其要求如下:
5-3-1、技術(shù)標書中的章節(jié)編排按如下順序和要求制作:
一、施工方案
二、施工進度計劃及保證措施
三、保證質(zhì)量措施
四、保證安全措施
五、文明施工現(xiàn)場措施
六、合理化建議
5-3-2、封面:在____________招標代理有限公司領(lǐng)取統(tǒng)一規(guī)定的封面樣式;
5-3-3、目錄(目錄內(nèi)只列大標題)及標題(目錄內(nèi)所列的大標題):字體統(tǒng)一為三號仿宋字體;
5-3-5、表格及示意圖標題為四號仿宋字體,內(nèi)容字體統(tǒng)一為五號仿宋字體;
5-3-6、所有字體均為標準字體,不準有加粗或傾斜處理;cad繪圖按制圖規(guī)范;
5-3-7、技術(shù)標書不得編排頁碼,前后不得留空白插頁;
5-3-8、技術(shù)標中不得出現(xiàn)下列有助評審專家看出或體會到標書編制人的內(nèi)容:單位名稱、人員姓名、單位所在地、電話號碼以及特殊記號等。
5-3-9、排版要求:
5-3-9-1、行距為1.5倍行距;
5-3-9-2、章節(jié)之間不留空行,不設置左右縮進(首行縮進4個字符);
5-3-9-3、不準設置頁眉以及底紋等裝飾性內(nèi)容。
5-4、商務標書和技術(shù)標書均統(tǒng)一用a4紙打印,白紙黑字,不允許有彩頁;表格及示意圖有用到a3紙的必須折疊成a4大小裝訂,不允許存在倒裝和反裝現(xiàn)象。技術(shù)標書必須全部用電腦打印,不得有手寫字跡。
5-5、商務標書的密封:將商務標a、商務標b分別裝入規(guī)定的資料袋內(nèi)用透明膠水密封,資料袋封面不得出現(xiàn)任何標記。
5-6、技術(shù)標書的密封:將上述已密封的商務標書,連同一式柒份技術(shù)標書整齊疊好,再用規(guī)定的包裝紙和透明膠水密封成一個大包裝,封面不得出現(xiàn)任何標記。
5-7、投標人將上述密封的投標書,于___________年________月________日__________時以前送達______________市建設工程交易中心(遲到作廢標處理)。
九、開標、評標、定標
1、本工程定于___________年________月________日__________時在______________市建設工程交易中心公開開標。
2、投標人必須參會的人員是:法人代表或法人代表委托代理人(須持法人授權(quán)委托書),投標本工程的項目經(jīng)理,每個投標人總?cè)藬?shù)不得超過_______人;
3、凡參會人員必須按時到會,并遵守開標現(xiàn)場的規(guī)定和紀律。
4、開標現(xiàn)場需提交以下資料:
4-1、企業(yè)資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照副本原件;
4-2、法人證件(或委托書)以及相應的身份證原件;
4-3、項目經(jīng)理證書、項目技術(shù)負責人證書以及相應的身份證原件;
4-4、建設行政主管部門的有效證明和文件
5、本工程的評標辦法采用郴建招字〔2002〕6號文中綜合評估法(不設標底但在招標文件中規(guī)定上、下限值)。評分表及權(quán)數(shù)取值見附表1、附表2、附表3、附表4、附表5。
6、本工程中標單位的確定為按評標結(jié)果獲得最高分者為中標人方式。
十、有下列情況之一者,投標書或投標資格無效
1、投標書未按要求密封,商務標書內(nèi)未加蓋單位公章、無法人代表簽字的;
2、技術(shù)標書未按要求編制打印的,技術(shù)標書無效;
3、投標書未按規(guī)定時間送達市交易中心的;
4、一個投標書出現(xiàn)兩個報價的;
5、投標單位在開標后遲到的;
6、投標單位的法定代表人或其委托代理人未參加開標會議的;
7、委托代理人沒有授權(quán)委托書而參加開標會議的;
十一、其它事項
1、投標人中標后,在十天內(nèi)到______________招標代理公司領(lǐng)取由招標人簽發(fā)、市招標辦備案的中標通知書;未中標單位如對評標、定標結(jié)果要求復議的,須在十個工作日內(nèi)提出書面請求報招標人和市招標辦,逾期不予受理。
2、中標人持中標通知書在七天內(nèi),與建設方簽訂好施工合同,領(lǐng)取施工許可證后方可進場施工。
法人代表(簽字)_____________________
招標人(蓋章)_______________________
第11篇 汕頭市室內(nèi)裝修工程施工合同
2023汕頭市室內(nèi)裝修工程施工工程名稱: 工程地點:合同編號: 簽訂日期: 簽定地點:
委托方 (甲方):
姓名(業(yè)主名稱):
住 所: 聯(lián)系電話:
工程代表(委托代理人)姓名、電話 :
施工方(乙方) : 單 位 名 稱: 地 址: 聯(lián)系電話: 法定代表人: 委托代理人:
甲、乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行室內(nèi)裝飾裝修工程施工。
為保證工程順利進行,根據(jù)《中華人民共和國民法典》、建設部《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合室內(nèi)裝飾裝修的特點,甲乙雙方在平等自愿,協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,特簽訂本合同,供共同遵守執(zhí)行。
第一條 工程概況
一、工程地點:
二、工程內(nèi)容: 1 、房屋間數(shù): 2 、建筑面積: 3 、裝飾裝修項目、內(nèi)容: 4 、規(guī)格 (詳見甲方簽名認定的裝飾設計施工圖紙):
三、工程委托方式(下述三種方式選擇一種,甲方或乙方供料的,應填寫材料清單,雙方簽名確認):
乙方包工包料;
乙方包工,甲乙雙方各自部分包料;
乙方包工,甲方負責全部供料;
四、工程期限 天。
1、開工日期: 年 月 日。
2、竣工日期: 年 月 日。
五、工程圖紙?zhí)峁┓绞剑? 甲方應于開工前提供已確認的圖紙3份給乙方作為施工依據(jù)。
如圖紙變更或不符,雙方再進行協(xié)商修改,重新確認。
第二條 工程價格、計價和支付方式、時間:
一、雙方商定,本工程總價款為人民幣(大寫) 元。
1 、總計方式,每平方米裝飾造價 元。
裝飾價款合計:建筑面積 平方米___ 元 / 平方米 = 元。
2 、逐項計算方式: 1 )材料費 元;
2 )人工費 元;
3 )室內(nèi)建筑物拆除費 元;
4 )施工清運費 元;
5 )搬卸費 元;
6 )管理費 元;
7 )稅金 元;
以上合計 元。
二、付款方式 1 、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應付首期款 % 元。
2 、工程進度進入 階段( 年 月 日)再付款 % _______ 元。
3 、工程進度進入 階段( 年 月 日)再付款 % _______ 元。
4 、工程全部竣工,由甲方驗收合格,簽字后即付清工程余款 % ________ 元。
5 、工程進度與付款進度發(fā)生不同步的矛盾時,甲方應按實際完成工程量進度付款。
6 、雙方可以補充合同形式協(xié)商其他付款方式。
7 、施工中如有項目增減或規(guī)格型號、設備品種需要變動,雙方簽訂補充合同確認變更項目和價格。
增減項目的價款必須辦理手續(xù)或當場結(jié)清。
8 、甲方未按合同規(guī)定預付工程進度款的, 每逾期一天按未付工程價款額的 % 支付給乙方。
第三條 工程質(zhì)量
一、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,須經(jīng)雙方簽字認可。
二、工程驗收標準: 1、中華人民共和國行業(yè)標準 qb1838-93 《室內(nèi)裝飾工程質(zhì)量規(guī)范》;
2、國家質(zhì)量監(jiān)督檢疫總局制定的《室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量》;
3、甲乙雙方約定標準: 。
三、工程因質(zhì)量問題的鑒定費用、調(diào)解費用及因此造成的損失由責任方承擔。
第四條 材料供應
一、乙方須嚴格按照國家《物價法》有關(guān)價格條例規(guī)定,對合同中所用的材料、產(chǎn)品、設備一律實行明碼標價,明碼的價格作為本結(jié)算的最終價格,不受市場價格波動影響。
二、甲方或設計單位指定的材料品種,由指定者提供式樣、色調(diào)和規(guī)格的樣品或樣本。
三、甲方負責采購供應的材料、產(chǎn)品、設備,應該是符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場,如延期到達,施工期順延,并按誤工期處罰。
材料經(jīng)乙方驗收發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量要求,要及時與甲方聯(lián)系,驗收后由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條 工程工期
一、如果因乙方原因而延遲完工,每天按人工費的 作為違約金支付給甲方。
如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一天,從裝潢工程價款中人工費的 作為誤工費支付給乙方,違約金總額不超過人工費總額。
以下原因不能視為乙方延誤工期。
1、工程設計變更和工程量變化。
2、甲方未按時支付工程款。
3、不可抗力。
4、其他非乙方原因造成的停工。
二、由甲方自行挑選材料,產(chǎn)品、設備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔,工期順延。
由乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
三、暫停施工:
1 、甲乙雙方在執(zhí)行合同過程中發(fā)生矛盾而停工,雙方必須在一周內(nèi)制定解決方案,確定復工時間。
如最終責任不屬于乙方,均不按違約或延遲工期論處。
2 、甲方在確有必要時,可要求乙方暫停施工,并在提出要求后 48 小時內(nèi)拿出處理意見。
乙方應按甲方要求停止施工,并妥善保護已完工工程,乙方實施甲方處理意見后,可提出復工要求,甲方應及時給予答復,由甲方承擔損失和費用,并相應順延工期。
停工責任在乙方,由乙方承擔發(fā)生的費用。
因甲方不及時作答復,施工無法進行,乙方可認為甲方部分或全部取消合同,由甲方承擔違約責任。
四、施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用。
如因乙方原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
五、施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第六條 工程驗收
一、隱蔽工程的質(zhì)量驗收
1 、隱蔽工程驗收范圍指
( 1 )電器線路和電線保護裝置。
( 2 )水管。
( 3 )家用中央空調(diào)。
2 、乙方根據(jù)合同約定對隱蔽工程先自檢再驗收,乙方必須在 48 小時前通知甲方參加。
如甲方不能按時參加,須在開始驗收 48 小時前向乙方提出延期要求,但延期不能超過兩天。
如甲方既未提出延期要求,又不參加驗收,乙方可自行組織驗收,甲方應承認驗收記錄。
3 、如驗收不合格,乙方在限定時間內(nèi)整改后重新驗收,如工程符合規(guī)范要求,驗收 48小時后甲方不在驗收記錄上簽字,可視為甲方已經(jīng)同意,乙方可繼續(xù)進行施工。
二、工程竣工質(zhì)量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。
驗收合格后辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
三、乙方應在竣工驗收的三天前通知甲方,甲方應在三天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄驗收權(quán)利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。
甲方如自行搬進入住,視為驗收合格。
四、甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。
但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關(guān)費用。
五、工程結(jié)算
1 、甲方對工程質(zhì)量竣工驗收合格后,乙方按合同條款向甲方提出辦理竣工結(jié)算。
甲方在五天內(nèi)將工程款付給乙方或提出修改意見。
2 、甲方無正當理由在竣工驗收后 10 天內(nèi)不辦理結(jié)算,從第 11 天起,按銀行同期貸款的最高利率支付工程款的利息,并承擔違約責任。
第七條 裝飾后服務
一、乙方在裝飾施工質(zhì)量范圍內(nèi)承擔保修責任,在正常使用條件下,住宅室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏為五年。
保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
二、保修期內(nèi),乙方應在接到修理通知后 10 天內(nèi)派人修理。
三、保修期的保修內(nèi)容均采用修復形式。
四、保修期內(nèi)因使用不當和非裝潢的外力原因所造成的損壞,不屬于保修范圍,維修的材料和人工費均由甲方自行負責。
第八條 合同的變更及違約責任
一、合同經(jīng)雙方簽字生效后,任何一方需變更合同內(nèi)容,應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新補訂協(xié)議。
二、合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的 ______ %作為違約金付給對方,因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行賠償。
三、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)約,可視為本合同解除。
四、甲方?jīng)]有及時給予確認簽證,不按合同約定支付款項或履行自己的義務及發(fā)生其他使合同無法履行的行為,應承擔違約責任(包括支付因違約導致增加的費用和從支付之日起計算的應支付款項的利息), 并相應順延工期,按合同條款約定支付違約金,賠償因違約給乙方造成的損失。
五、乙方不能按合同工期竣工,施工質(zhì)量達不到設計要求,或發(fā)生其他使合同無法履行的行為。
乙方應承擔違約責任,按約定向甲方支付違約金,賠償因違約給甲方造成的損失。
第九條 爭議解決
一、合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協(xié)商解決,或憑本合同向汕頭市裝飾協(xié)會或汕頭市消費者協(xié)會投訴,請求協(xié)調(diào)處理。
二、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決、或協(xié)商,調(diào)解解決不成時,可以按照本合同約定向 人民法院提起訴訟。
第十條 幾項具體規(guī)定
一、甲方負責提供電源、水源給乙方使用,負責協(xié)調(diào)鄰里關(guān)系,如確需拆改原建筑結(jié)構(gòu)(包括梁、柱、板、墻等)或設備管線,負責到有關(guān)部門辦理相應的審批手續(xù)。
二、乙方在施工中嚴格執(zhí)行有關(guān)工程的安全操作規(guī)范、防火規(guī)范、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程;
嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不擾民及污染環(huán)境。
三、施工期間,甲方將門鑰匙 把交給乙方的 負責保管。
工程竣工驗收后,甲方負責提供新鎖 把,并由乙方當場負責安裝,交付驗收。
第十一條 合同生效
本合同由甲、乙雙方蓋章、簽字生效,雙方依合同約定嚴格執(zhí)行合同條款內(nèi)容。
補充合同與本合同具有同等法律效力。
本合同(包括補充合同)一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份。
如經(jīng)雙方協(xié)商一致認為必要,可將合同文本增加壹份,提交汕頭市裝飾協(xié)會進行鑒證,以確保雙方的合法權(quán)益和合同的順利履行。
本合同簽訂后不得轉(zhuǎn)包。
甲 方(業(yè)主):
乙 方(單位名稱):
簽章: 簽章: 日期: 日期:
第12篇 廣東省室內(nèi)裝修工程施工合同
2023廣東省室內(nèi)裝修工程施工合同編號:_________
甲方(發(fā)包人):_________
法人執(zhí)照號碼:_________
法定代表人:_________
地址:_________
委托代理人:_________
身份證號:_________
聯(lián)系電話:_________
乙方(承包人):_________
營業(yè)執(zhí)照號碼:_________
法定代表人:_________
地址:_________
委托代理人:_________
身份證號:_________
聯(lián)系電話:_________
行業(yè)準入證號碼:_________
工程設計師:_________
身份證號:_________
施工負責人:_________
身份證號:_________
丙方:_________
社團登記證號碼:_________
地址:_________
法定代表人:_________
聯(lián)系電話:_________
委托代理人:_________
身份證號:_________
合同簽訂地址:_________
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合室內(nèi)裝飾裝修工程的特點,三方在平等、自愿、友好協(xié)商的基礎(chǔ)上,就甲方裝飾裝修工程的有關(guān)事宜,達成以下協(xié)議:
第一條工程概況
施工地點:_________。
工程裝飾裝修面積:_________。
工程戶型(以房管局登記備案為準):_________。
施工內(nèi)容及做法(見附件1:《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同施工項目確認表》、附件2:《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程內(nèi)容和做法一覽表》及附件3:《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程施工圖紙》)。
工程承包方式,經(jīng)商定采取下列第_________種方式:
(1)乙方(承包人)包工、包全部材料(見附件4:《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同承包人提供裝飾裝修材料、設備明細表》);
(2)乙方(承包人)包工、包部分材料,甲方(發(fā)包人)提供其余部分材料(見附件4及附件5:《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同發(fā)包人提供材料、設備明細表》);
(3)乙方(承包人)包工、甲方(發(fā)包人)提供全部材料(見附件5)。
工程期限:
開工日期:_________年_________月_________日;
竣工日期:_________年_________月_________日。
工程款:本合同工程造價為人民幣_________元,金額大寫:_________(見附件6:《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程報價單》)。
若變更施工內(nèi)容或材料等,變更部份對應的工程款按實際發(fā)生另計。
第二條工程質(zhì)量標準
本工程質(zhì)量執(zhí)行國家標準50096-1999《住宅設計規(guī)范》、50327-20xx《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》、50210-20xx《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)國家和行業(yè)標準。
裝修室內(nèi)環(huán)境污染控制應嚴格執(zhí)行50325-20xx《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》等相關(guān)國家、行業(yè)和地方標準。
其它約定標準(在'是'或'否'對應的'□'中打'√'或填寫其它標準):
(1)/18883-20xx《室內(nèi)空氣質(zhì)量標準》□是□否執(zhí)行;
(2)_________。
第三條丙方的責任
根據(jù)甲方的需要,負責組織不少于_________家具備資質(zhì)的裝飾裝修設計和施工單位為甲方進行工程方案的設計與工程報價,供甲方擇優(yōu)選擇;若甲方對以上丙方組織的設計和施工單位均不滿意時,丙方有義務再次組織新的設計和施工單位與甲方接洽。在甲方與設計施工單位接洽過程中,丙方可向甲方提供中立的免費咨詢服務,以協(xié)助甲方挑選實用、符合甲方需求的設計和施工方案,并在可能的情況下,爭取設計施工單位的免費設計。甲方亦可另尋設計單位或自帶設計方案。由甲方與設計單位簽訂《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程委托設計合同》,約定具體事宜。
根據(jù)甲方的需要,組織材料供應商為甲方配售建筑裝飾材料,同時組織具備資質(zhì)的檢測實驗室對以上材料進行免費驗收,確保達到相關(guān)國家標準的要求。甲方亦可自行選購材料,并選擇丙方組織的檢測實驗室進行有償驗收。
材料驗收單位為_________,具體可參見《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程材料委托驗收合同》(合同編號:_________)。
根據(jù)甲方的需要,組織具備資質(zhì)的工程監(jiān)理單位有償為甲方作工程投資、質(zhì)量、進度等方面的監(jiān)理和驗收服務。由監(jiān)理單位與甲方簽訂《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程委托監(jiān)理合同》,約定具體事宜。
工程監(jiān)理單位為_________,具體可參見《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程委托監(jiān)理合同》(合同編號:_________)。
根據(jù)甲方的需要,在本工程竣工后,組織具備資質(zhì)的檢測實驗室對室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量進行有償檢測驗收,以確保達到50325-20xx《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》及其它約定標準的要求。丙方保證其所組織的檢測實驗室檢測收費不高于市場平均價。由環(huán)境檢測驗收單位與甲方簽訂《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程室內(nèi)環(huán)境檢測委托合同》,約定具體事宜。
環(huán)境檢測單位為_________,具體可參見《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程室內(nèi)環(huán)境檢測委托合同》(合同編號:_________)。
對檢測驗收室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量不合格的項目,丙方應督促乙方進行治理或返工,直至達標為止。
合理監(jiān)控工程款,向甲方保證工程款的安全;在乙方順利履行職責時,按約定及時向乙方出示同意撥款證明材料;工程款有結(jié)余時,及時同意甲方取走工程結(jié)余款。在施工項目變更時,負責督促甲方補交增加項目對應的工程款或保證甲方能取回剩余的工程款。在甲乙兩方出現(xiàn)糾紛、甲乙兩方尚未對糾紛達成統(tǒng)一意見并提供有效書面材料時,不得同意甲方提走剩余的工程款(具體可參見款)。
負責與合同有關(guān)事項的組織協(xié)調(diào)工作。當甲方委托丙方組織相關(guān)建材配售、工程監(jiān)理及環(huán)境監(jiān)測單位或委托丙方組織工程驗收時,丙方應及時履行職責,以不影響工期為準。因丙方原因造成工程延期的,責任由丙方承擔。
第四條甲方責任
本合同簽定后_________日內(nèi),甲方需將全部工程款項存繳于丙方指定的特約賬戶,并由甲方和丙方共同監(jiān)管和發(fā)放。每次提款需由甲丙雙方出具書面認可,甲方或丙方無權(quán)單方面提取款項。
若甲方委托乙方購買材料,則乙方購買材料對應的款項屬本工程款的一部分,應一同繳存于以上特約賬戶。若變更施工,增加工程對應的材料和施工等費用款項應一同繳存于以上特約賬戶;但若精簡工程,除非另有約定,減少施工所對應的費用款項不得提前從該特約賬戶提出,須等工程完工后再返還甲方。
本工程款項特約賬戶為:
開戶名:_________
開戶行:_________
帳號:_________
開工前_________天,為乙方入場施工創(chuàng)造條件,并進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采用保護措施。若甲方自帶設計方案,在現(xiàn)場交底前還應向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或施工說明文件_________份。
向乙方提供施工所需水、電等設備,并說明使用注意事項,水電費用由_________方承擔。負責辦理施工所涉及的各種申請、批文等手續(xù)及應當由甲方支付的相關(guān)費用。
遵守物業(yè)管理的各項規(guī)章制度,并負責協(xié)調(diào)乙方施工人員與鄰里之間的關(guān)系。
『該文章由(第一§范┆文網(wǎng))整理,版權(quán)歸原作者、原出處所有?!?/p>
甲方不得有下列行為:
(1)隨意改動房屋主體和承重結(jié)構(gòu)。
(2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸,拆除連接陽臺門窗的墻體。
(3)在室內(nèi)鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。
(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣管道設施。
(5)強令承包人違章作業(yè)施工的其它行為。
凡涉及款所列內(nèi)容的,甲方應當向房屋管理部門提出申請,由原設計單位或者具有相應資質(zhì)等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定并出具書面證明,再由房管部門批準。
施工期間甲方仍需部分使用該居室的,甲方則應當負責配合乙方做好保衛(wèi)及消防工作。
指派_________為甲方駐工地代表(如有需要),負責合同履行和對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記、簽證手續(xù)和其他事宜。甲方駐工地代表所簽署的文件應視為甲方對有關(guān)事宜的確認。
本站合同范文
·建材訂貨合同范本 ·簡單裝修合同 ·工裝裝修合同
·門面店面裝修合同 ·辦公室裝修合同 ·室內(nèi)裝修合同
第五條乙方責任
根據(jù)施工圖紙或施工說明,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
指派_________為乙方駐工地代表,負責合同履行,按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。乙方駐工地代表所簽署的文件應視為乙方對有關(guān)事宜的確認。
嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標準、安全操作規(guī)范、防火安全規(guī)范和環(huán)境保護規(guī)定。
積極配合甲方委托人和丙方開展正常工作。配合甲方委托的工程監(jiān)理開展工作,做好各項質(zhì)量檢查記錄和階段性工程驗收。配合竣工驗收,編制工程結(jié)算。安全、保質(zhì)、按期完成本合同約定的工程內(nèi)容。
嚴格執(zhí)行建設行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定:
(1)無房屋管理部門審批手續(xù)和加固圖紙,不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結(jié)構(gòu),不得加大樓地面荷載,不得改動室內(nèi)原有熱、暖、燃氣等管理設施。
(2)遵守物業(yè)管理規(guī)定的施工時間,不得擾民及污染環(huán)境;
(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由承包人承擔修理和損失賠償?shù)呢熑?
(4)負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護;
(5)保證室內(nèi)上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔;
(6)負責將裝修垃圾裝袋,及時清運到物業(yè)指定位置,并支付物業(yè)管理所收的相關(guān)費用。
自備施工工具,并充分利用輔材和主材,減少材料浪費。一般材料的損耗率應不高于_________%,特殊材料損耗率的約定:_________。乙方施工所造成的材料損耗超出以上約定的部分,其費用由乙方承擔。
向甲方提供項目完善、清楚規(guī)范的報價文本,根據(jù)工程實際情況由專業(yè)的報價師或報價系統(tǒng)提供標準報價。甲乙雙方達成一致后,在施工項目不變更的情況下,工程的結(jié)算價格與預算價格誤差不超過_________%,超出部分由乙方承擔。
甲方為少數(shù)民族的,乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。
第六條工程變更
合同簽定后,在施工前或施工過程中如果甲方還需增加工程項目,在增加制作之前,乙方作預算造價;如需變更,甲乙兩方須協(xié)商一致,參照同類工程價格調(diào)整相應費用,并告知丙方。
增加項目所需的費用,必須在增加項目施工前一次性交納至丙方指定的本工程款項特約賬戶,由甲丙雙方監(jiān)督發(fā)放(參見款及附件7:《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程變更單》)。
合同簽定后,在施工前或施工過程中如果甲方需減少工程項目,三方協(xié)商一致后,調(diào)整相應費用,并約定:甲方單方面要求減少施工項目所對應的費用(以工程預算為基礎(chǔ)),應劃撥%給乙方作為補償;乙方提議或要求減少施工項目,經(jīng)甲方及丙方同意后,其對應的費用按原預算的100%在工程完工后返還給甲方。
第七條關(guān)于工期的約定
在施工期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更,甲乙兩方須協(xié)商一致,共同簽署書面變更單,并告知丙方。同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。工程變更單是竣工結(jié)算和順延工期的依據(jù)。
甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意并告知丙方。
因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延,責任由甲方承擔。
因乙方原因不能按期開工或中途無故停工,影響工期,責任由乙方承擔。
因丙方未按約定完成工作,影響工期,工期順延,責任由丙方承擔。
因設計變更或非甲、乙、丙方原因造成的停水、停電、停氣及不可抗力的因素,影響工期,工期相應順延,甲乙丙三方均不承擔該責任。
第八條關(guān)于工程質(zhì)量、驗收和保修約定
在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進行聯(lián)合驗收:
(1)材料驗收;
(2)隱蔽工程驗收(包括水、電等隱蔽工程的驗收);
(3)竣工驗收(包括室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量驗收);
(4)其他約定的項目驗收。
工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,并告知丙方。甲方自接到通知起_________日內(nèi)組織工程驗收,_________日內(nèi)組織室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測驗收(根據(jù)國家標準,室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測驗收須于竣工七天以后進行),并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方(或甲方委托人)在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方和丙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關(guān)費用(看管等費用另行約定)。
當甲方接受丙方組織工程監(jiān)理及環(huán)境檢測單位時,丙方有義務督促相關(guān)工程監(jiān)理及環(huán)境檢測單位進行工程驗收,并協(xié)助驗收;因工程監(jiān)理及環(huán)境檢測單位原因造成驗收延遲時,由工程監(jiān)理及環(huán)境檢測單位擔負延遲責任。
甲方提前入住,視為驗收合格,甲方應自行承擔工程有關(guān)的質(zhì)量問題,但乙方仍應承擔合同的保修責任(詳見附件8:《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程質(zhì)量驗收單》)。
甲方委托的工程監(jiān)理代表與乙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。如復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此影響工期,責任由甲方承擔;若復驗不合格,其復驗及返工費由乙方承擔,責任由乙方承擔,但工期也予以順延。
由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,其返工費用及材料費用由甲方承擔,工期順延。
由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用及材料費用由乙方承擔,工期不順延。
本工程自驗收合格后三方簽字之日起,在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為_________年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期限為_________年,電路工程的保修期限為_________年。同時由甲乙兩方簽訂《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程保修協(xié)議》(詳見附件9:《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程保修協(xié)議》)。
第九條關(guān)于工程款結(jié)算與支付的約定
款項往來均應出具收據(jù),施工結(jié)束乙方應開具統(tǒng)一發(fā)票交于甲方。
本合同生效后,丙方根據(jù)甲方書面認可分_________次,按下表約定支付工程款,尾款在保修期滿后,并無發(fā)生任何工程質(zhì)量問題時一次結(jié)清。
在乙方按合同約定向甲丙兩方提出工程確認(階段驗收)及撥款要求后,甲方和丙方應在三個工作日內(nèi)組織前期工程確認或階段驗收,并在確認或階段驗收達標后三個工作日內(nèi)出具同意撥款的書面證明材料;甲方或丙方對前期工程提出異議時,應在異議解決后三個工作日內(nèi)出具同意撥款的書面證明材料。
除尾款外的工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)(詳見附件10:《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程結(jié)算單》)。
本合同工程款在存放于特約賬戶時所產(chǎn)生的利息歸_________方所有;每批次工程款劃撥手續(xù)費用由_________方支付。
第十條關(guān)于材料供應的約定
本工程使用的建筑裝飾材料,應為符合工程設計要求和《室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量標準》系列國家標準的合格產(chǎn)品,并具有法律效力的合格證書或檢驗報告。
甲方負責采購供應的材料、設備應按時供應到現(xiàn)場,并與乙方辦理好交接手續(xù)。凡約定由乙方提貨的,甲方應將提貨手續(xù)移交給乙方,由甲方承擔運輸費用。乙方發(fā)現(xiàn)由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料,經(jīng)組織檢測驗收后交乙方保管。由于乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。
甲方采購供應的裝飾材料、設備均應用于本合同規(guī)定室內(nèi)裝修,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作它用。如乙方違反此規(guī)定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
乙方負責采購的材料、設備,經(jīng)組織驗收后,由甲方確認備案,不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的一切損失由乙方負責。
第十一條有關(guān)安全施工和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或施工要求說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設計規(guī)范。
乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第十二條違約責任及獎勵約定
一方當事人未按約定履行合同義務給他方造成損失的,應當承擔賠償責任;因違反有關(guān)法律法規(guī)受到處罰的,最終責任由責任方承擔。
一方當事人無法繼續(xù)履行合同的,應及時通知其他兩方,并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
甲方無正當理由未按合同約定期限同意劃撥每批次工程款,每延誤一日,應向乙方支付遲延部分工程款千分之_________的違約金。
由于乙方責任延誤工期的,每延誤一日,應向甲方支付本合同工程造價金額千分之_________的違約金。
丙方無正當理由未按合同約定期限同意劃撥每批次工程款,每延誤一日,應向乙方支付遲延部分工程款千分之_________的違約金;丙方無正當理由未按約定同意甲方提取工程結(jié)余款,每延誤一日,應向甲方支付結(jié)余款千分之_________的違約金。
開工后,甲方提出提前完工的要求,乙方遵照甲方需求,在保證施工質(zhì)量的前提下,每提前一天,甲方應獎勵乙方人民幣_________元。
第十三條爭議或糾紛處理
甲乙兩方因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,經(jīng)甲乙雙方同意,可由丙方進行調(diào)解,或提請其他個人或組織調(diào)解。
本合同在執(zhí)行中發(fā)生的任何爭議,調(diào)解不成時,選擇以下第_________種解決方式:
(1)提請_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院提起訴訟。
第十四條其它約定
乙方不具備營業(yè)資格或相應資質(zhì)的,甲方有權(quán)終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,并賠償甲方損失。
施工期間,若甲方或丙方發(fā)現(xiàn)乙方違規(guī)施工或有其他違反合同的行為時,有權(quán)要求乙方暫時停工,與乙方交涉,要求返工或作相應補救措施,情節(jié)嚴重時,甲方有權(quán)終止合同。施工期間,甲方無正當理由阻止工程施工,或拒絕按約定支付工程款項,經(jīng)乙方交涉無果時,乙方有權(quán)中止合同。
施工期間,甲方將門鑰匙壹把交給乙方保管;工程竣工驗收后,乙方應將門鑰匙交還給甲方。
工程竣工經(jīng)丙方驗收合格交付甲方使用后,甲方在保修期后使用過程中再發(fā)生任何質(zhì)量的問題,乙方不再承擔質(zhì)量責任;但乙方可優(yōu)先為甲方提供有償維修服務。
其它補充約定:
(1)_________。
(2)_________。
第十五條附則
本合同經(jīng)甲、乙、丙三方簽字(蓋章)后生效。除保修條款之外的其它條款,在工程驗收、交接完畢,甲方支付相應款項后自動終止;保修期滿,甲方支付保修對應尾款后有關(guān)保修條款終止。合同文本一式三份,甲、乙、丙三方各執(zhí)一份。
本合同簽定后工程不得轉(zhuǎn)包。
本合同附件為本合同的有效組成部分,經(jīng)三方簽字(蓋章)后生效,具同等法律效力。
甲方(蓋章):_________
乙方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
委托代理人(簽字):_________委托代理人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
丙方(簽章):_________
法定代表人(簽字):_________
委托代理人(簽字):_________
_________年____月____日
第13篇 室內(nèi)裝修工程承包合同通用版
在工程裝修承包之前,雙方自然需要簽訂一份合同協(xié)議書。一些重要的事項都需要包括在合同當中,下面小編就給大家分享看看承包合同,歡迎大家學習哦 有關(guān)室內(nèi)裝修工程承包合同 發(fā)包方(簡稱甲方): 承包方(簡稱乙方): 根據(jù)《民法典》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律規(guī)定的原則,為保護雙方的合同權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
一、概況及要求
1、裝飾施工地點:
2、裝飾施工內(nèi)容:
3、總價款:按實際面積結(jié)算,具體如下:
(1)包輕工,單價每平方_____元,包含(衛(wèi)生間里墻面磚,地面磚,馬賽克,淋浴區(qū)擋水槽,大理石,填縫,清潔)。
(2)施工過程中甲方提供一處電源箱,從電源箱到具體施工地點的電線乙方自備。吊頂過程中使用的移動腳手架或梯子由乙方自備。
4、甲方對裝飾質(zhì)量要求:
(1)裝飾質(zhì)量達到國家相關(guān)標準,且必須通過政府相關(guān)部門的驗收合格;
(2)裝飾效果要求以甲方提供的裝飾施工圖,效果圖要求為準;
(3)按照甲方所規(guī)定的裝飾時間完工并順利通過驗收;
二、材料供應 甲方提供的材料由甲方按時提供到施工工地,乙方負責將材料搬運至具體施工點位,乙方所產(chǎn)生的垃圾自行清潔干凈。
三、工程質(zhì)量及驗收
1、本工程執(zhí)行《建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、《裝飾裝修驗收標準》____市建設行政主管部門制度的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
2、本工程由甲方設計施工圖。
3、由于乙方原因造成事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
5、工程驗收。工程驗收以政府相關(guān)部門的驗收合格為準。
四、工程價款及結(jié)算
1、工程款付款方式如下: 按工程進度付款____%,工程完工(驗收合格)后,付____%,剩余____%質(zhì)保金,從工程驗收合格后年底內(nèi)付清。
五、違約責任
1、由于甲方原因或者其他施工工種原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,工期順延。
2、由于乙方自身原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按____元天向甲方支付違約金。
3、如未按甲方質(zhì)量進行施工制作,一切損失由乙方承擔,并賠付甲方相應違約金為工程款的____%。且甲方有權(quán)不支付后續(xù)工程款。
4、如乙方中途違約除退還甲方支付的貸款外,并賠償總工程款30%的相應違約金。
5、乙方在施工過程中因乙方原因造成人身、財產(chǎn)損失,由乙方負一切責任,與甲方無涉。
六、糾紛處理方式 因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,可以向_____________人民法院提起訴訟。
七、合同的變更和解除
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方違反合同約定的,守約方除有權(quán)要求違約方承違約責任外,可單方立即終止本合同。
2、施工過程中任何一方提出中出合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為合同解除。
3、施工過程中,乙方應當配合其他工種施工,服從甲方安排。
八、其他約定
九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。 本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日期生效。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日 室內(nèi)裝修工程承包合同 甲方: 乙方: 現(xiàn)甲方將______街______號______室內(nèi)裝修工程委托乙方承建,經(jīng)雙方協(xié)商,確定如下工程承包合同,雙方共同遵守執(zhí)行。本合同按總價民法典計算,如有增減工程量,按預算價進行單價法計算,如該項目沒有預算價,則雙方友好協(xié)商商定。
一、工程名稱:____________________________________
二、工程地點:____________________________________
三、工程承包范圍及內(nèi)容(具體預算附后面): 室內(nèi)泥水工程(墻體結(jié)構(gòu)改造等)、天花工程(主人房木天花制作等)、水電電位修改工程(包括潔具安裝等)、油漆工程、門窗工程工程。
四、質(zhì)量及驗收標準: 工程質(zhì)量達到國家現(xiàn)行的《高級建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》所規(guī)定的合格標準。
五、工期: 本工程之簽訂合同日起計算,計算工期為____天完工(如遇雨天及其它等客觀原因所造成的拖延工期不計)。
六、付款方式: 開工日支付整個工程款30%,在工程進度達到50%左右時付整個工程款的80%,整個工程完工并經(jīng)驗收后付完整個工程款。
七、甲方責任: 提供施工水、電源供乙方使用。
八、乙方責任:
(1)負責做好裝修產(chǎn)品及原有甲方裝修產(chǎn)品(廳地板、廚房、洗手間)的保護。如有損壞,乙方負責修復原貌。
(2)遵守甲方物業(yè)管理的規(guī)定,確保甲方取回裝修押金。如由于乙方責任造成甲方無法全數(shù)取回裝修押金的,由乙方負責賠償甲方損失金額
(3)確保施工安全,裝修期間如發(fā)生人身安全、損壞公共財物等安全問題,由乙方負全責。
九、本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)____份。
十、本合同經(jīng)雙方簽名后生效,保修期按國家規(guī)定時間(________年)。保修期完以及甲方結(jié)清工程款后合同自然失效。 十
一、合同未盡事宜,以《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》為準,雙方另行友好協(xié)商補充。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日 裝修合同承包范本簡單版 甲方:(以下簡稱甲方) 乙方:(以下簡稱乙方) 依照《民法典》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下:
一、 工程概況及承包方式
1、 工程名稱:
2、 工程地點:
3、 工程承包方式:包工包料
4、 工程概況:建筑面積 平方米。
二、 工程裝修內(nèi)容 綜合樓室內(nèi)棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程
三、 工程造價 工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據(jù); 工程造價為: 元。(以甲方認定的單價為準,工程量竣工后以審計為準)
四、 工程期限 工程開工日期:________年____月____日 工程竣工日期:年____月____日
五、 質(zhì)量要求 按國家建設部行業(yè)標準g7391《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定,及省、市建委、消防部門規(guī)定的標準執(zhí)行,工程質(zhì)量達到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質(zhì)量問題除外),屬于乙方責任的,乙方無償保修,保修期為________年,終身維修。
六、 付款方式
1、合同簽定后,甲方即付給乙方工程款總造價的
2、工程進展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價的
3、工程竣工驗收合格后,甲方即付給乙方工程款總造價的
4、乙方剩余工程款作為質(zhì)保金 內(nèi)付清。
七、雙方責任
1、 甲方:負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現(xiàn)場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、 乙方:向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜 經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議:
1、 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失,由違約方承擔。
2、 本工程報價外的工程或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時,需甲方認定綜合單價后,以現(xiàn)場簽證形式由甲方現(xiàn)場負責人簽字為準,并列入竣工決算追加當中。( 如本工程報價外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時,甲方已認可,但甲方?jīng)]簽證的,其所發(fā)生的費用同樣生效。)
3、 工程量發(fā)生變化時,按竣工后工程審計的工程量計算為準。
4、 如甲方或乙方違約,而沒有按合同執(zhí)行的,可向上級主管部門或仲裁機構(gòu)申訴。
5、 其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、 合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。 甲方單位名稱: 乙方單位名稱: (蓋公章) (蓋公章) ________年____月____日
第14篇 室內(nèi)裝修工程施工招標書
我單位擬新建______大廈室內(nèi)裝修工程,為確保工程質(zhì)量、安全,提高經(jīng)濟效益,本著公開、公正、公平競爭的原則,根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標投標法》、中華人民共和國建設部令第89號、湖南省實施《中華人民共和國招標投標法》辦法等有關(guān)規(guī)定,并報經(jīng)市計委批準,該工程項目擬采用公開招標形式招標,擇優(yōu)選定施工隊伍。
現(xiàn)將該項目的招標條件及投標要求說明如下:
一、工程概況:
1、工程名稱:______大廈室內(nèi)裝修
2、建設地點:______路1#
3、計劃投資______萬元,投資性質(zhì):單位自籌,已到位資金______萬元。
4、功能布局:詳見業(yè)主提供的裝修設計施工圖。
5、工程類別整棟裝飾工程。
二、工程招標范圍:
詳見業(yè)主提供的裝修設計施工圖(含燈飾、衛(wèi)生潔具及相應管線)。
三、承包方式:
1、本工程根據(jù)《招標投標法》等有關(guān)規(guī)定,按中標價、投標工期、投標質(zhì)量等級和本招標書的其它條款、以及《民法典》的有關(guān)規(guī)定由建設方與施工單位簽訂合同,采取包工、包料、包工期、包質(zhì)量的承包方式。
2、取費標準
2-1、土建工程:按現(xiàn)行定額及其配套的取費標準,材料預算價格執(zhí)行*建價〔2002〕08號文;
取費標準執(zhí)行湘建〔1999〕價字第296號文;
人工調(diào)整暫調(diào)系數(shù)按*建定〔2001〕第09號文進行調(diào)整,列入稅前報價;
施工現(xiàn)場安全、文明施工及職業(yè)衛(wèi)生增加費執(zhí)行郴建定〔2001〕第011號文。
2-2、安裝工程(含水電安裝、采暖通風、管線敷設):
按現(xiàn)行定額取費,材料預算價格按現(xiàn)行市場價執(zhí)行。
2-3、裝飾裝修工程:按現(xiàn)行定額取費,材料預算價格執(zhí)行*建價〔2002〕第08號文,取費標準執(zhí)行湘建〔1999〕價字第296號文以及有關(guān)配套文件規(guī)定執(zhí)行。
1、本工程報價不含勞保統(tǒng)籌基金(開標前,建設方按有關(guān)規(guī)定預繳勞保基金,開標后按實際規(guī)模核算,多退少補并納入總造價)。
四、主要材料供應及質(zhì)量要求:材料的采購由業(yè)主和乙方共同考察后,經(jīng)業(yè)主和監(jiān)理同意后方可使用。
五、建設工期:
本工程施工工期(日歷天數(shù))參照國家現(xiàn)行工期定額、結(jié)合業(yè)主實際情況確定為______天;
投標人可根據(jù)自己的實際情況自行確定投標工期。
六、工程質(zhì)量:
按國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范規(guī)程和質(zhì)量標準施工,工程質(zhì)量必須符合工程設計和現(xiàn)行規(guī)范要求。
竣工時,經(jīng)當?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督部門核定,質(zhì)量等級必須達到優(yōu)良標準。
七、合同簽訂要求:
1、中標人不得將工程轉(zhuǎn)包;
如發(fā)現(xiàn)有轉(zhuǎn)包行為,由建管部門按規(guī)定予以查處,建設單位報經(jīng)市招標辦批準,有權(quán)從未中標單位選定一個排名靠前的施工單位承包。
2、嚴格按國家的有關(guān)規(guī)定和《民法典》的有關(guān)要求簽訂建設工程施工承包合同。
3、工程結(jié)算:本工程以中標價作為工程價款結(jié)算的依據(jù);
增減部分(即招標時未予以計算或因設計變更增減的工作量),以及合同工期內(nèi)因國家政策的變更而引起取費標準和材料預算價的變動,應予以調(diào)整。
本工程結(jié)算委托______審定。
4、工程價款的撥付:本工程在施工合同簽訂后、開工前______天,按中標價的______%預付工程備料款;
其后,每月按上月實際完成的建安工作量的______%撥付。
工程款(含備料款、進度款)撥至中標價的60%時,停止撥付;
其余______%待工程竣工驗收合格并符合合同要求,工程結(jié)算后兩年內(nèi)付清。
5、違約責任和獎罰辦法:
5-1、本工程實行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價,工程竣工驗收評定為優(yōu)良工程的,按中標價的2%獎勵;
質(zhì)量等級未達到中標承諾的,按中標價的2%處罰。
5-2、本工程要求按中標工期完工;
每提前或推遲一天交付使用,按中標價的萬分之二予以獎罰。
5-3、本工程如因建設方延誤工期,每天按中標價的萬分之二償付違約金給施工方。
八、投標須知:
1、投標人在獲取招標書的同時應按規(guī)定向招標人交納投標保證金______萬元。
2、投標人在中標后、簽訂合同前須向招標人提供投標履約擔保合同,以保證投標人一旦中標,即按招標文件的有關(guān)規(guī)定簽約并完成其中標工程;
對未能按要求提供投標履約擔保的投標人將視為不響應招標條件而予以拒絕,其投標保證金不予退還。
2-1、履約擔保形式:現(xiàn)金擔保。
2-2、擔保額度:采用現(xiàn)金方式,其履約擔保額度為______萬元,投標履約保證金將存入招標人指定的銀行賬戶。
2-3、履約擔保有效期:投標擔保的有效期為其中標工程經(jīng)認可的竣工工期。
3、工程現(xiàn)場勘察和招標答疑:
3-1、本工程于______年______月______日______時,在市交易中心召開發(fā)標會,并組織工程現(xiàn)場勘察。
3-2、本工程于_____年______月______日______時,在市交易中心進行招標答疑。
由各投標人對招標書和施工設計等尚不明確的問題提出意見,而后由招標人會同設計單位書面答復。
4、投標報價的取值:
投標報價的上限值為_____萬元;
投標報價的下限值為_____萬元。
5、投標書的編制、密封和投送
5-1、投標書包括商務標書和技術(shù)標書。
5-2、商務標書的內(nèi)容包括:
5-2-1、商務標a:對招標文件的響應程度;
勝任程度及信譽;
綜合說明(即工程名稱、范圍、報價、質(zhì)量等級、工期、保修承諾等);
投標人及法人代表的簽章;
項目經(jīng)理部組成人員明細表;
以及其它需要說明的文件和證明材料。
5-2-2、商務標b:投標報價、承諾表。
將以上資料裝訂成冊,一式貳份(其中正本壹份,副本壹份)。
其中投標報價、承諾表中投標人及法人代表必須簽章。
5-3、技術(shù)標書主要是施工組織設計;
本項目需要投標人提供施工組織設計一式柒份;
其要求如下:
5-3-1、技術(shù)標書中的章節(jié)編排按如下順序和要求制作:
一、施工方案
二、施工進度計劃及保證措施
三、保證質(zhì)量措施
四、保證安全措施
五、文明施工現(xiàn)場措施
六、合理化建議
5-3-2、封面:在****招標代理有限公司領(lǐng)取統(tǒng)一規(guī)定的封面樣式;
5-3-3、目錄(目錄內(nèi)只列大標題)及標題(目錄內(nèi)所列的大標題):
字體統(tǒng)一為三號仿宋字體;
大標題層次
一、二、三……;
5-3-4、小標題及正文字體統(tǒng)一為四號仿宋字體;
小標題及正文內(nèi)容排列層次為:
第二層次1、2、3、……;
第三層次1-1、2-2、3-3……;
5-3-5、表格及示意圖標題為四號仿宋字體,內(nèi)容字體統(tǒng)一為五號仿宋字體;
5-3-6、所有字體均為標準字體,不準有加粗或傾斜處理;
cad繪圖按制圖規(guī)范;
5-3-7、技術(shù)標書不得編排頁碼,前后不得留空白插頁;
5-3-8、技術(shù)標中不得出現(xiàn)下列有助評審專家看出或體會到標書編制人的內(nèi)容:單位名稱、人員姓名、單位所在地、電話號碼以及特殊記號等。
5-3-9、排版要求:
5-3-9-1、行距為1.5倍行距;
5-3-9-2、章節(jié)之間不留空行,不設置左右縮進(首行縮進4個字符);
5-3-9-3、不準設置頁眉以及底紋等裝飾性內(nèi)容。
5-4、商務標書和技術(shù)標書均統(tǒng)一用a4紙打印,白紙黑字,不允許有彩頁;
表格及示意圖有用到a3紙的必須折疊成a4大小裝訂,不允許存在倒裝和反裝現(xiàn)象。
技術(shù)標書必須全部用電腦打印,不得有手寫字跡。
5-5、商務標書的密封:將商務標a、商務標b分別裝入規(guī)定的資料袋內(nèi)用透明膠水密封,資料袋封面不得出現(xiàn)任何標記。
5-6、技術(shù)標書的密封:將上述已密封的商務標書,連同一式柒份技術(shù)標書整齊疊好,再用規(guī)定的包裝紙和透明膠水密封成一個大包裝,封面不得出現(xiàn)任何標記。
5-7、投標人將上述密封的投標書,于2002年**月**日09:00時以前送達**市建設工程交易中心(遲到作廢標處理)。
九、開標、評標、定標
1、本工程定于2002年**月**日09:00時在**市建設工程交易中心公開開標。
2、投標人必須參會的人員是:法人代表或法人代表委托代理人(須持法人授權(quán)委托書),投標本工程的項目經(jīng)理,每個投標人總?cè)藬?shù)不得超過5人;
3、凡參會人員必須按時到會,并遵守開標現(xiàn)場的規(guī)定和紀律。
4、開標現(xiàn)場需提交以下資料:
4-1、企業(yè)資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照副本原件;
4-2、法人證件(或委托書)以及相應的身份證原件;
4-3、項目經(jīng)理證書、項目技術(shù)負責人證書以及相應的身份證原件;
4-4、建設行政主管部門的有效證明和文件。
5、本工程的評標辦法采用郴建招字〔2002〕6號文中綜合評估法(不設標底但在招標文件中規(guī)定上、下限值)。
評分表及權(quán)數(shù)取值見附表1、附表2、附表3、附表4、附表5.
6、本工程中標單位的確定為按評標結(jié)果獲得最高分者為中標人方式。
第15篇 民事再審申請書(室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定建筑施工資質(zhì))
民事再審申請書
申請再審人(一審被告,二審上訴人):酈先生,性別,出生日期,民族,工作單位,住址,公民身份號碼,聯(lián)系電話。
被申請人(一審被告,二審上訴人):云南電網(wǎng)某局,住所地,統(tǒng)一社會信用代碼,聯(lián)系電話。
負責人:王某,該局局長。
被申請人(一審原告,二審上訴人):肖某,性別,出生日期,民族,工作單位,住址,公民身份號碼,聯(lián)系電話。。
被申請人(一審被告,二審被上訴人):昭通某公司,住所地,統(tǒng)一社會信用代碼,聯(lián)系電話。
法定代表人:李某,該公司執(zhí)行董事。
一、申請事由:
申請人再審人與被申請人因觸電人身損害賠償糾紛一案,不服云南省昭通市中級人民法院于2021年5月14日作出的(2021)云06民終550號民事判決書。申請再審人依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項:“當事人的申請符合下列情形之一的,人民法院應當再審:......(六)原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規(guī)定,向貴院申請再審。
二、申請再審的請求:
1.請求撤銷云南省昭通市中級人民法院于2021年5月14日作出的(2021)云06民終550號民事判決書。
2.改判申請再審人不承擔責任。
3.本案訴訟費用由被申請人承擔。
三、具體事實與理由:
申請事由符合《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項:“當事人的申請符合下列情形之一的,人民法院應當再審:......(六)原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規(guī)定,具體理由如下:
原審以國務院《建設工程質(zhì)量管理條例》第二條和第七條之規(guī)定,認定申請再審人將四層水泥樓房一幢的內(nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請人肖某粉糊,對承攬人具有選任不當?shù)倪^錯,認定申請再審人承擔30%的責任是法律適用錯誤。
首先,室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)?!吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工,必須具備相應的施工資質(zhì),故本案申請再審人將四層水泥樓房一幢的內(nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請人肖某粉糊,并無對承攬人選任不當?shù)倪^錯。
其次,建設部《建筑裝飾裝修工程設計與施工資質(zhì)標準》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設計與施工活動企業(yè)資質(zhì)等級的依據(jù),但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進行裝飾裝修工程施工。
再次,《建筑法》第四十九條規(guī)定,涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動的裝修工程,建設單位應當在施工前委托原設計單位或者具有相應資質(zhì)條件的設計單位提出設計方案;沒有設計方案的,不得施工。內(nèi)墻及外墻粉糊不是涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動的裝修工程,因此并不需要在施工前委托原設計單位或者具有相應資質(zhì)條件的設計單位提出設計方案。
此外,參考最高人民法院(2014)民申字第938號朱某與祥云縣某煤礦其他合同糾紛申請再審民事裁定書,最高人民法院認為,關(guān)于本案《建筑裝飾工程施工合同》的效力問題?!吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工,必須具備相應的施工資質(zhì),故本案朱某及其經(jīng)營的設計室未取得裝飾裝修工程施工資質(zhì),不屬于適用《最高人民法院關(guān)于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條規(guī)定,應當認定為合同無效的情形。建設部《建筑裝飾裝修工程設計與施工資質(zhì)標準》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設計與施工活動企業(yè)資質(zhì)等級的依據(jù),但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進行裝飾裝修工程施工,且該規(guī)定系部門規(guī)章,不能作為認定民事合同無效的法律依據(jù)。故朱某所持本案《建筑裝飾工程施工合同》因違反法律強制性規(guī)定應認定為無效的主張,缺乏法律依據(jù),本院不予采信。因此,室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)。申請再審人沒有過錯。
綜上所述,原審適用法律確有錯誤。申請再審人請貴院依法再審,糾正錯誤,維護申請再審人的合法權(quán)益。
此致
某高級人民法院
申請人:
年月日
第16篇 室內(nèi)裝修工程合同書樣板
發(fā)包方:__________________ (以下簡稱甲方)
承包方:__________________ (以下簡稱乙方)
為明確各方責任和權(quán)利,現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,達成如下合同條款,
雙方達成如下協(xié)議:
一 、工程概況
工程地點:__________________
施工單位:__________________
房屋結(jié)構(gòu):__________________
裝飾施工內(nèi)容及要求:__________________[詳見裝飾裝修施工項目確認表、裝飾裝修工程設計圖紙、一式二份,甲乙雙方各一份,并雙方簽字確認]。
二、工程承包方式,雙方商定采取下列第 ( ) 種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料;
(2) 乙方包工、包部分材料,甲方提供部分材料;(詳見清單)
(3) 乙方包工、甲方包全部材料。
三、工程期限:按甲方進度要求,工程期限___天,開工日期____年___月___日,竣工日期____年___月___日(施工期以材料進場日第二天算起)。
四、工程造價及付款方式:
工程總造價:__________________(大寫)______________________________(小寫)__________________(元),工程造價已包含人工、材料、機械工具、管理費、配合費等。
五、付款方式:__________________合同簽定后,在乙方進場(以發(fā)出開工報告為準)開始施工后5個工人日內(nèi),甲方向乙方支付工程造價的30______________%作為備料款。
工程完成________%以上(即在天花布線完成、墻面裝修完成一半以上),甲方向乙方支付工程造價的__________%的工程款;
工程完成__________%后(主要工作基本完成,剩余施工收尾準備驗收工作),甲方向乙方支付工程造價的____________%;
工程竣工后,,乙方向甲方移交全部竣工資料,甲方審核無誤后,甲方向乙方支付工程造價的____________%工程款.
工程全部完工驗收后二個月內(nèi),甲乙雙方按實際工程量進行結(jié)算.甲方留下總造價的___________%作為裝修質(zhì)量保證金,其余余額應在二周內(nèi)支付給乙方.
六、結(jié)算方式:
1、 凡因工程變化、設計變更等原因調(diào)整工程造價的,即預算表內(nèi)容以外以增加或變更工程項目處理,凡增加或變更的項目內(nèi)容,以甲方簽字確認為準,并計入工程造價中,總工程造價的預算誤差不得超____________%.否則甲方有權(quán)拒付.
2、雙方款項往來,均應出具發(fā)票(或收據(jù))。
3、工程結(jié)算以雙方確認的預算表項目內(nèi)容為基礎(chǔ),
4、 依據(jù)預算報價表中所列的施工項目內(nèi)容及按甲、乙雙方確定實量實算方式結(jié)算,工程增減,造價按實增減。
5、竣工驗收達到合同質(zhì)量標準后,在七天內(nèi)將所有竣工結(jié)算資料交付給甲方,甲方在二個月內(nèi)協(xié)助乙方進行結(jié)算審核工作,并將除保修金外的工程余款付給乙方
6、裝修質(zhì)量保證金按總工程造價的_________%計算,保修期為12個月,從工程俊工驗收簽字確認之日起計算。保修期滿后,如無質(zhì)量問題,甲方應在一周內(nèi)付清質(zhì)量保證金(不計利息)。保修期內(nèi)如有任何質(zhì)量問題,乙方進行包工包料全負責保修(除甲方購買的主材料外)。其它工程保修,見工程保修單。
七、甲方工作
1、 向乙方提供施工所需的水、電等設施,裝修期間的水電費用由甲方負責。
2、 負責辦理施工所涉及申請、審批等手續(xù),負責繳納收樓后發(fā)生的物業(yè)管理費。
3、對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,按時辦理驗收結(jié)算。
4、甲方如需對原設計圖紙進行修改,應提前三天書面通知乙方。
八、乙方工作
1. 乙方接受甲方監(jiān)督,乙方擬定進度計劃交甲方審定,應全面按照合同履行,組織施工,保質(zhì)、保量,按期完成施工任務。
2. 乙方必須編制施工組織設計方案,報甲方審核批準,乙方派 為項目助理,全權(quán)負責本工程的全面施工管理,施工協(xié)調(diào)等工作
3. 乙方必須在每一個隱藏工序完工時會同甲方進行工序驗收,驗收合格后方可進行下一工序施工。并做好隱蔽簽證記錄(包括施工質(zhì)量、完工質(zhì)量等)。
4. 嚴格執(zhí)行有關(guān)安全規(guī)范進行施工、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定。因乙方原因造成事故由乙方自負。
九、關(guān)于設計與施工
* 乙方設計師完成的施工圖必須由甲方審圖,經(jīng)甲方確認后簽字認可,乙方方可施工。
* 乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙施工(安裝)。
十、關(guān)于材料供應的約定
1. 本工程所需,按報價單規(guī)定應由甲方自購的施工材料,應為符合設計要求的合格產(chǎn)品,分別在各項工程開工之日前三天內(nèi)由甲方采購供應到工地現(xiàn)場,采購數(shù)量由乙方提供,如因乙方計算不準確導致材料浪費并超出規(guī)定時間不能退回給商家,由此造成甲方的損失由乙方承擔,如材料數(shù)量不夠,由甲方補夠,工期不變。甲方供應材料,經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。
2. 乙方無權(quán)擅自更換甲方提供的材料,沒有甲方簽字確認,不支付費用。
3. 甲方如果要求更換不同檔次或品牌的材料,則根據(jù)市場價格作差額增減補貼。在施工過程中,如原定材料缺貨時,乙方可在甲方認可下更換由公司指定的相同質(zhì)量的材料。
4. 乙方采購的材料,如乙方提供的材料系偽劣商品的,應按提供材料原價格的三倍補償給甲方。
5. 乙方采購的材料、設備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責
十一、關(guān)于質(zhì)量標準、工程驗收的約定
* 本工程質(zhì)量標準應達到國家質(zhì)量評定的優(yōu)良等級
* 驗收標準:按國家現(xiàn)行的《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》(gb50210-2001)、《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》(gb50325-2001)等其他及版現(xiàn)行的相關(guān)施工規(guī)范及標準;雙方確定的施工圖和審定的預算表及變更確認書
* 隱蔽工程在隱蔽前,由乙方通知甲方到場驗收,甲方收到乙方通知后,五天內(nèi)甲方或甲方組織的有關(guān)部門進行驗收。驗收期為兩天,如甲方不能按時驗收,乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄,甲方應予以承認。
十二、工程保修
隱蔽工程保修6年,其它工程2年,詳見工程保修單附表。
十三、違約責任
1. 不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延,相應損失由乙方承擔,由于乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方違約金________%。
2. 如非乙方過錯造成的其它不可預見的原因造成工期廷誤,甲方確認后工期可順x。
3. 對竣工驗收后,所有工程在保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)并證實屬于乙方責任的問題,乙方返修。由于乙方施工中違反操作常規(guī)造成人員傷害,責任乙方自負。
4. 乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的材料、家具、陳設或其它物品,如有損壞,乙方應照價賠償。
5. 由于乙方違反物業(yè)管理規(guī)定所造成罰款和賠償費用,由乙方負責。
6. 由于乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由乙方負責并承擔責任。
十四、合同的變更和解除:
* 合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應以書面形式提出,經(jīng)雙方協(xié)商同意,并按合同總價款__________%支付違約金,辦理終止合同手續(xù)。
* 施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,解除本合同。
十五、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
乙方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括二樓倒水泥板隔層、電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方應在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故的發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
十六、工程開工前,甲方應將房屋外門鑰匙 一 把交由乙方施工隊負責人保管。工程竣工結(jié)算后,由乙方施工隊負責人交回甲方。
十七、 裝飾工程報價單、施工圖和經(jīng)雙方協(xié)商后,達成一致的其他具體問題協(xié)議,作為合同的附件,與合同具有同等效力。
十八、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
十九、 本合同經(jīng)雙方簽章后生效,如有未盡事宜,雙方本著友好互利原則協(xié)商解決;如協(xié)商調(diào)解不成時,雙方同意向 人民法院裁決。
甲方:__________________ 乙方:__________________
代理人:__________________ 法定代表人(或負責人):__________________
簽字代表:__________________ 簽字代表:__________________
電話:__________________ 電話:__________________
質(zhì)量投訴電話:__________________
_____年______月_____日 _____年______月_____日