- 目錄
第1篇 工程加工地材合同
2023工程加工地材甲方：
地址：
電話：
法定代表人：
合同訂立地點(diǎn)：
乙方：
地址：
電話：
法定代表人：
合同訂立地點(diǎn)：
依照《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及國(guó)家其他有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項(xiàng)協(xié)商達(dá)成一致，訂立本合同，共同遵守。
第一條 加工地材名稱及單價(jià)
一、砂石料加工為綜合包干單價(jià)，單價(jià)內(nèi)含人工費(fèi)、機(jī)械維修費(fèi)、材料費(fèi)、場(chǎng)內(nèi)轉(zhuǎn)堆費(fèi)、場(chǎng)內(nèi)裝車費(fèi)、所有加工用電費(fèi)、機(jī)械燃油費(fèi)付郵費(fèi)、料具費(fèi)、照明費(fèi)、所有人員工資、人員進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)、管理費(fèi)、利潤(rùn)等。
二、乙方在開(kāi)工后，必須買好所有人員的工傷保、醫(yī)保及社保。
第二條 機(jī)械及原材料提供方式甲方提供原材料(山碴)到碎石廠現(xiàn)場(chǎng)，提供所有設(shè)備(含碎石設(shè)備_____臺(tái)、裝載機(jī)_____臺(tái)、破碎錘_____臺(tái)、挖掘機(jī)____臺(tái)、電力設(shè)施、生活設(shè)施)，由乙方利用路基挖方料(山碴)進(jìn)行加工成甲方所需要的砂、碎石產(chǎn)品。
第三條 加工砂石料質(zhì)量要求
乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建筑用砂》乙方按照甲方提供的原材料進(jìn)行加工，其質(zhì)量要求只能為甲方提出的有效粒徑為標(biāo)準(zhǔn)。
第四條 加工砂石料數(shù)量
本工程在________時(shí)間內(nèi)預(yù)計(jì)加工砂石料數(shù)量合計(jì)為_(kāi)_______萬(wàn)m33，具體數(shù)量由甲方向乙方下達(dá)使用計(jì)劃，乙方應(yīng)按甲方下達(dá)的計(jì)劃編制砂、碎石或甲方工程所需其它石材加工計(jì)劃，確保施工生產(chǎn)的正常進(jìn)行。若業(yè)主中途調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，乙方需服從甲方整體安排。
第五條 砂石料數(shù)量確認(rèn)方法及價(jià)款支付方式
一、每月_____日甲方組織相關(guān)部門對(duì)本月砂、碎石等用料清理匯總，以甲方簽認(rèn)過(guò)領(lǐng)料單作為計(jì)算依據(jù)制作計(jì)價(jià)單，并扣除乙方在甲方領(lǐng)取的油料、五金等材料總價(jià)款，該計(jì)價(jià)單由甲方計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部、工程部、機(jī)物部進(jìn)行簽認(rèn)，經(jīng)總工程師審核后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批并加蓋加蓋甲方印章，作為支付乙方價(jià)款的憑據(jù)。
二、甲方根據(jù)計(jì)價(jià)單按80%的比例支付計(jì)量款，另____%在乙方未再甲方加工原材料后一個(gè)月之內(nèi)付清給乙方，保證金待合同履行完畢后或合同終止____個(gè)月內(nèi)不計(jì)利息退還。(若出現(xiàn)安全事故，甲方有權(quán)從乙方交納的履約金及結(jié)算款中代扣代付)。
第六條 甲方權(quán)利義務(wù)
一、指派工程技術(shù)人員和現(xiàn)場(chǎng)管理人員，實(shí)施對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、計(jì)量、試件取樣、試驗(yàn)進(jìn)行管理，對(duì)乙方工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和驗(yàn)收。
二、若乙方不能履行合同義務(wù)或其加工能力不能滿足甲方需求，甲方有權(quán)收回本合同項(xiàng)下的全部或部分加工承攬任務(wù)，終止與乙方的合同關(guān)系，合同終止時(shí)一次性付清乙方所有的加工產(chǎn)品計(jì)量費(fèi)用。
三、負(fù)責(zé)提供施工用電(高壓端)引入到乙方加工場(chǎng)地，如有場(chǎng)地電機(jī)超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)造成變壓器損壞乙方概不負(fù)責(zé)。
四、負(fù)責(zé)提供施工用水引入到乙方加工場(chǎng)地內(nèi)。
五、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)關(guān)系。
六、負(fù)責(zé)下達(dá)砂、碎石等石料需用量計(jì)劃，確保每天所需的石料。
七、負(fù)責(zé)組織車輛運(yùn)輸吧原材料(山碴)運(yùn)輸?shù)揭曳绞┕がF(xiàn)場(chǎng)，并承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用(場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)由乙方承擔(dān))。
第七條 乙方權(quán)利和義務(wù)
在滿足合同約定的前提下，乙方有權(quán)對(duì)自有人員、甲方提供的設(shè)備進(jìn)行合理調(diào)配，在甲方的監(jiān)督下自主組織砂石料的加工等相關(guān)事項(xiàng)。
一、上足本工作的生產(chǎn)工人，保證生產(chǎn)需要，負(fù)責(zé)按甲方要求組織崗前培訓(xùn)，組織有關(guān)人員參加甲方技術(shù)交底和安全教育活動(dòng)。乙方必須進(jìn)行安全崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)操作規(guī)程操作，若出現(xiàn)一切安全事故、一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任及法律責(zé)任由乙方自理，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
二、在合同期內(nèi)，乙方應(yīng)在生產(chǎn)加工區(qū)域內(nèi)設(shè)置安全警示標(biāo)志，做好生產(chǎn)加工過(guò)程中的安全管理工作，有義務(wù)配合甲方安全文明施工和迎接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的檢查工作。
第八條 違約責(zé)任
一、乙方加工出的合格產(chǎn)品量必須完成甲方下達(dá)的使用計(jì)劃用量，因乙方原因造成生產(chǎn)量不能滿足本工程需用量，需去其他料場(chǎng)采購(gòu)時(shí)，價(jià)差費(fèi)用由乙方承擔(dān)，如因甲方原材料供應(yīng)不足造成乙方停工需去其他料場(chǎng)采購(gòu)時(shí)價(jià)差費(fèi)用與甲方承擔(dān)，且停工達(dá)______天以上甲方需負(fù)責(zé)支付乙方停工期間費(fèi)用。
二、原材料、成品(即使經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)量不合格)或半成品僅限于本項(xiàng)目建設(shè)使用，乙方不得對(duì)外銷售;生產(chǎn)線設(shè)施、設(shè)備，僅用于本項(xiàng)目砂石料加工，乙方不得對(duì)外承接其他加工任務(wù)。否則，乙方承擔(dān)_______萬(wàn)元人民幣的違約金，連續(xù)兩次發(fā)生上述行為，甲方有權(quán)解除合同。
三、乙方不得將本合同項(xiàng)下的部分或全部工作進(jìn)行分包、轉(zhuǎn)包。否則，甲方有權(quán)終止合同，并由乙方承擔(dān)與履約保證金等額的違約金。
四、乙方應(yīng)采取有效安全保衛(wèi)措施，保障料場(chǎng)原材料、成品或半成品的安全。若發(fā)生被盜事件，相關(guān)損失由乙方自行承擔(dān)。
第九條 履約保證
提供履約保證金______萬(wàn)元。
第十條 爭(zhēng)議解決方法
在履行合同過(guò)程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不能解決時(shí),交由思南縣人民法審理裁決。
第十一條 協(xié)議的生效
本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
第十二條 附則
本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜雙方另行商定，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執(zhí)_____份;乙方執(zhí)_____份。
甲方：
授權(quán)代理人：
合同訂立日期：
乙方：
授權(quán)代理人：
合同訂立日期：
第2篇 工地鋼筋用料加工合同
2023工地鋼筋用料加工甲方(委托人)：
法定代表人：
住所：
聯(lián)系電話：
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：
乙方(承攬人)：
法定代表人：
住所：
聯(lián)系電話：
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：
為了明確雙方之間的權(quán)利與義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，甲乙雙方經(jīng)共同協(xié)商一致，就甲方委托乙方加工成型鋼筋事宜達(dá)成協(xié)議如下，以示信守。
一、委托事項(xiàng)
甲方委托乙方承擔(dān) 項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱項(xiàng)目)的成型鋼筋加工工作，乙方按照甲方提供的成型鋼筋配筋單中標(biāo)注的規(guī)格、圖示尺寸、數(shù)量進(jìn)行加工。
二、合同工期
本合同工期自 年 月 日起至 年 月 日止。合同工期提前或順延的，由甲乙雙方另行協(xié)商確定。
三、甲方的權(quán)利與義務(wù)
甲方的權(quán)利：
1、甲方有權(quán)要求乙方按時(shí)、保質(zhì)、保量完成成型鋼筋加工工作。
2、甲方有權(quán)監(jiān)督、指導(dǎo)乙方生產(chǎn)，有權(quán)對(duì)乙方加工質(zhì)量進(jìn)行抽檢。
3、按照本合同約定甲方享有的其他權(quán)利。
甲方的義務(wù)：
1、按照合同約定向乙方提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目要求的鋼筋原材料。
2、合同生效后 日內(nèi)，甲方應(yīng)以書(shū)面的形式向乙方進(jìn)行技術(shù)交底并提供施工圖紙及圖紙會(huì)審記錄等有效性技術(shù)文件。交底資料中應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明所承攬項(xiàng)目段號(hào)編制情況，各軸線位置，計(jì)劃施工進(jìn)度，以及成型鋼筋平直部分的長(zhǎng)度，特殊角度的工藝要求等。
3、按照雙方約定，由甲方組織形成圖紙翻樣技術(shù)小組，負(fù)責(zé)施工圖紙的鋼筋計(jì)算與翻樣工作。
4、甲方應(yīng)按工程進(jìn)度計(jì)劃提前 日向乙方提供本合同成型鋼筋的配筋單(特殊情況補(bǔ)充時(shí)須提前 日)，配筋單上的目錄應(yīng)注明起止編號(hào)、使用部位及合理的工期要求，且每張配筋單上須有甲方授權(quán)經(jīng)辦人簽字，并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效。
5、按照本合同約定提貨或接收乙方交付的成型鋼筋產(chǎn)品。
6、按照合同約定及時(shí)足額向乙方支付合同價(jià)款，不得拖欠。
7、甲方提供授權(quán)經(jīng)辦人簽字字體體樣作為本合同附件，明確其授權(quán)范圍。甲方更換授權(quán)經(jīng)辦人員時(shí)應(yīng)及時(shí)通知乙方，否則應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任。
8、對(duì)乙方提出的任何質(zhì)疑或異議，甲方應(yīng)當(dāng)在 小時(shí)內(nèi)予以書(shū)面澄清或解答。
9、需要乙方現(xiàn)場(chǎng)加工時(shí)，甲方應(yīng)提供滿足加工需求的加工場(chǎng)地，并負(fù)責(zé)將水、電源(符合乙方加工用動(dòng)力電源需求)接入鋼筋加工現(xiàn)場(chǎng);現(xiàn)場(chǎng)加工時(shí)，水、電費(fèi)由甲方承擔(dān)，鋼筋加工制作設(shè)備以及場(chǎng)地內(nèi)其余設(shè)施由乙方自行解決。
四、乙方的權(quán)利與義務(wù)
乙方的權(quán)利：
1、要求甲方按照合同約定及時(shí)足額支付合同價(jià)款。
2、要求甲方按照合同約定提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目要求的鋼筋原材料。
3、按照本合同約定乙方享有的其他權(quán)利。
乙方的義務(wù)：
1、本合同生效后，乙方應(yīng)積極準(zhǔn)備生產(chǎn)，確保甲方工程項(xiàng)目施工進(jìn)度。
2、鋼筋原材料經(jīng)驗(yàn)收合格后，乙方方可進(jìn)行加工。
3、乙方收到甲方提供的成型鋼筋配筋單后，應(yīng)認(rèn)真校對(duì)，如圖示尺寸、規(guī)格、數(shù)量標(biāo)注無(wú)法正確識(shí)別時(shí)應(yīng)及時(shí)與甲方聯(lián)系。
4、乙方制作的成型鋼筋應(yīng)符合甲方配筋單的要求，并在產(chǎn)品上以標(biāo)牌的形式標(biāo)注成型鋼筋使用部位的編號(hào)、尺寸、幾何圖形、數(shù)量。每一編號(hào)的鋼筋提供標(biāo)牌一張。
5、乙方特殊作業(yè)人員和施工操作人員必須具有相關(guān)的上崗證書(shū)。
6、接受甲方的監(jiān)督、指導(dǎo)，協(xié)助甲方工作人員進(jìn)行產(chǎn)品抽檢工作。
7、嚴(yán)格按照工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，合理套材降低損耗。
8、乙方保證使用甲方提供的原材料進(jìn)行加工，不得調(diào)換使用其他材料。
9、乙方負(fù)責(zé)完成鋼筋機(jī)械連接試樣的制作，并及時(shí)通知甲方試驗(yàn)人員送樣檢測(cè)。
五、鋼筋原材料供應(yīng)
1、甲方提供的鋼筋原材料應(yīng)當(dāng)符合《鋼筋混凝土用鋼第1部分：熱軋光圓鋼筋》()及《鋼筋混凝土用鋼第2部分：熱軋帶肋鋼筋》()規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。
2、甲方應(yīng)委派專人負(fù)責(zé)鋼筋原材料的接收、檢驗(yàn)工作，并負(fù)責(zé)將鋼筋原材料運(yùn)至乙方指定地點(diǎn)。驗(yàn)收合格后，甲方將鋼筋原材料交付乙方，甲乙雙方共同簽署交接記錄。鋼筋采購(gòu)合同、產(chǎn)品合格證、質(zhì)?？?、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、檢驗(yàn)報(bào)告等資料作為交接記錄附件交乙方備案。
3、甲方對(duì)其所提供鋼筋原材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)原材料存在的質(zhì)量缺陷，應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)材料供應(yīng)商予以修理、更換。乙方接收甲方提供的鋼筋原材料，并不免除甲方承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任。
4、乙方有權(quán)對(duì)甲方供應(yīng)的鋼筋原材料質(zhì)量進(jìn)行重新檢驗(yàn)，檢驗(yàn)費(fèi)用計(jì)入合同價(jià)款。
六、設(shè)計(jì)變更
1、如遇工程設(shè)計(jì)變更，甲方應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知乙方暫停加工，合同工期相應(yīng)順延。
2、工程設(shè)計(jì)變更后，甲方應(yīng)重新向乙方進(jìn)行技術(shù)交底，并協(xié)商確定合同工期。甲方應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式提供補(bǔ)充配筋單，補(bǔ)充配筋單應(yīng)標(biāo)注“急配”字樣及合理的工期要求。
3、發(fā)生設(shè)計(jì)變更的，乙方已按甲方要求投入加工生產(chǎn)的費(fèi)用及由此產(chǎn)生的損失由甲方承擔(dān)。
七、產(chǎn)品質(zhì)量要求
1、乙方加工后的成型鋼筋產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)符合《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(gb50204-20xx)的規(guī)定。
2、對(duì)成型鋼筋產(chǎn)品的其他要求： 。
八、安全與文明施工
1、乙方在履約過(guò)程中，應(yīng)做好安全教育、安全防護(hù)及文明施工，保證施工安全和人身安全;發(fā)生事故，應(yīng)積極采取有效措施防止損失擴(kuò)大，因乙方組織、指揮不當(dāng)或安全措施不完備等原因造成的安全事故由乙方承擔(dān)全部責(zé)任與損失。
2、甲方認(rèn)為乙方工作中的安全措施不力、設(shè)施不足，有權(quán)要求乙方限期改正。
3、乙方夜間施工應(yīng)提供足夠的照明和警示標(biāo)志，確保安全。
九、運(yùn)輸及檢驗(yàn)
1、乙方交付的成型鋼筋應(yīng)當(dāng)采用相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的保護(hù)措施進(jìn)行妥善包裝。
2、乙方按照合同約定完成成型鋼筋加工工作后，以傳真形式書(shū)面通知甲方提貨。甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方通知后 日內(nèi)安排提貨。
3、甲方委派的提貨人員應(yīng)當(dāng)持有甲方出具的書(shū)面授權(quán)文件，否則，乙方有權(quán)拒絕交貨。
4、甲方提貨的，甲方應(yīng)在提貨時(shí)完成成型鋼筋的驗(yàn)收工作。成型鋼筋經(jīng)驗(yàn)收合格交付甲方后，甲方應(yīng)填寫(xiě)收貨回執(zhí)單交于乙方。成型鋼筋交付后，發(fā)生毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)由甲方承擔(dān)。
5、采用乙方送貨的，甲方應(yīng)指定交貨地點(diǎn)。成型鋼筋運(yùn)至指定地點(diǎn)后，甲方應(yīng)當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后填寫(xiě)收貨回執(zhí)單交于乙方。
6、甲方未經(jīng)驗(yàn)收即接受成型鋼筋產(chǎn)品或?qū)⒊尚弯摻町a(chǎn)品加以使用的，視為成型鋼筋產(chǎn)品驗(yàn)收合格。
7、成型鋼筋驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)及時(shí)予以修理、更換、重做，由此產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
十、合同價(jià)款
合同總價(jià)款預(yù)計(jì)為人民幣 萬(wàn)元(大寫(xiě)： )，以實(shí)際結(jié)算金額為準(zhǔn)。
1、本合同螺紋鋼筋加工損耗系數(shù)按 %計(jì)取，螺紋鋼筋加工結(jié)算單價(jià)為人民幣 元/噸(大寫(xiě)： )。價(jià)款計(jì)算公式為：結(jié)算價(jià)款=收貨回執(zhí)單記載的重量*(1+損耗系數(shù))*加工結(jié)算單價(jià)。
2、本合同線材鋼筋加工損耗系數(shù)按 %計(jì)取，線材鋼筋加工結(jié)算單價(jià)為人民幣 元/噸(大寫(xiě)： )。價(jià)款計(jì)算公式為：結(jié)算價(jià)款=收貨回執(zhí)單記載的重量*(1+損耗系數(shù))*加工結(jié)算單價(jià)。
3、本合同所稱加工結(jié)算單價(jià)包括成型制作費(fèi)、稅金等交付甲方使用前的所有費(fèi)用，不含直螺紋接頭加工、套筒費(fèi)用。
4、鋼筋機(jī)械連接頭 元/個(gè)，大寫(xiě)： (鋼筋不分材質(zhì)、規(guī)格加工套絲、不含套筒，并戴好保護(hù)帽)，按照收貨回執(zhí)單記載的數(shù)量結(jié)算。
5、采用乙方送貨的，乙方支付的運(yùn)輸費(fèi)、裝卸車費(fèi)等配送費(fèi)用據(jù)實(shí)結(jié)算，計(jì)入合同總價(jià)款。
合同總價(jià)款為上述各項(xiàng)金額之和。
十一、結(jié)算與支付
1、成型鋼筋經(jīng)驗(yàn)收合格交付甲方后，乙方書(shū)面或以傳真形式向甲方提交成型鋼筋結(jié)算單，甲方應(yīng)在收到結(jié)算單后 日內(nèi)書(shū)面或以傳真形式對(duì)結(jié)算單予以確認(rèn)。如甲方未按時(shí)確認(rèn)也沒(méi)有提出異議，視為甲方對(duì)該成型鋼筋結(jié)算單予以確認(rèn)。
2、合同價(jià)款按月結(jié)算，甲方于每月 日前按照結(jié)算單記載的金額向乙方支付上月合同價(jià)款。(定期結(jié)算方式)
或：甲方于本合同簽訂后 日內(nèi)支付合同總價(jià)款的 %，即人民幣 元(大寫(xiě)： )，其余價(jià)款在乙方完成本合同全部工作內(nèi)容后 日內(nèi)支付。(預(yù)付款方式)
3、甲方以乙方接受的銀行承兌匯票( 個(gè)月之內(nèi)不計(jì)貼息)或銀行支票付款，付款時(shí)乙方須提供正式有效發(fā)票。
十二、節(jié)余鋼筋的處理
1、本合同全部成型鋼筋加工完畢后，甲乙雙方共同核對(duì)結(jié)算鋼筋原材料及成型鋼筋規(guī)格、重量。鋼筋節(jié)余量按照以下方式計(jì)算：鋼筋節(jié)余量=鋼筋原材料供應(yīng)量-成型鋼筋重量*(1+損耗系數(shù))。
2、節(jié)余鋼筋由甲方負(fù)責(zé)取回或由乙方安排運(yùn)輸，甲方支付裝卸、運(yùn)輸費(fèi)用。
3、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，甲方可以以節(jié)余鋼筋抵扣合同價(jià)款，節(jié)余鋼筋價(jià)款按節(jié)余鋼筋量乘以甲乙雙方協(xié)商確定的單價(jià)計(jì)算。
十三、合同變更與解除
1、甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，可以對(duì)本合同進(jìn)行修改或補(bǔ)充，但須另行簽署書(shū)面協(xié)議。
2、合同部分條款的修改或失效，不影響其他條款的有效性。
3、發(fā)生下列情形之一的，可以解除本合同：
(1)甲乙雙方協(xié)商一致解除合同的;
(2)因不可抗力致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的;
(3)在履行期限屆滿之前，一方明確表示或者以自己的行為表明不履行合同義務(wù)，另一方有權(quán)解除合同;
(4)一方遲延履行合同義務(wù)，經(jīng)另一方催告后在合理期限內(nèi)仍未履行，另一方有權(quán)解除合同;
(5)一方遲延履行合同義務(wù)或者有其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的，另一方有權(quán)解除合同;
(6)法律規(guī)定的其他情形。
十四、違約責(zé)任
(一)甲方責(zé)任
1、甲方如中途變更圖紙應(yīng)提前 日與乙方協(xié)商，圖紙變更及修改過(guò)程中，乙方已投入加工生產(chǎn)的費(fèi)用及由此產(chǎn)生的損失由甲方承擔(dān)。
2、甲方應(yīng)按合同約定及時(shí)向乙方付款，每遲延一日按延期付款總額 ‰的比例向乙方支付違約金。
3、甲方無(wú)正當(dāng)理由拒絕提貨或接收成型鋼筋產(chǎn)品，應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失和運(yùn)輸、保管費(fèi)用，每遲延一日按該筆貨款總額 ‰的比例向乙方支付違約金。
4、甲方無(wú)正當(dāng)理由解除、終止或停止履行本合同，除向乙方足額支付已加工成型鋼筋產(chǎn)品的合同價(jià)款外，應(yīng)按未履行合同價(jià)款總額 ‰的比例向乙方支付違約金。
(二)乙方責(zé)任
1、乙方未按照本合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等提供成型鋼筋產(chǎn)品，甲方有權(quán)退貨，乙方應(yīng)及時(shí)予以修理、更換、重做，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的裝卸及運(yùn)輸費(fèi)用。
2、乙方應(yīng)按照合同約定及時(shí)完成成型鋼筋加工工作，每遲延一日按未完成產(chǎn)品總額 ‰的比例向甲方支付違約金。
3、乙方應(yīng)按照合同約定妥善保管鋼筋原材料及成型鋼筋產(chǎn)品，如因乙方原因?qū)е落摻顨p、滅失，應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部經(jīng)濟(jì)損失。
十五、爭(zhēng)議解決方式
本合同在執(zhí)行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛，雙方可友好協(xié)商解決。如協(xié)商未果，雙方一致同意向 人民法院提起訴訟。
十六、其他
1、如遇不可抗力因素致使合同無(wú)法正常履行時(shí)，受不可抗力影響的一方應(yīng)立即通知對(duì)方，并盡合理的努力將損失減少到最低程度。不可抗力事件結(jié)束后，受到不可抗力影響的一方應(yīng)立即恢復(fù)履行其在本合同項(xiàng)下的義務(wù)。
2、本合同未盡事宜，按照《中華人民共和國(guó)民法典》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3、本合同一式 份，甲方執(zhí) 份，乙方執(zhí) 份，具有同等法律效力。
4、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后生效，至甲乙雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢時(shí)終止。
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
法定代表人：
委托代理人： 法定代表人：
委托代理人：
年 月 日 年 月 日
第3篇 工地承攬加工合同
2023工地承攬加工承攬方(甲方)：_________定作方(乙方)：_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)
定作物名稱
型號(hào)
規(guī)格
質(zhì)量要求
計(jì)量單位
數(shù)量
加工費(fèi)
單位
總價(jià)
第二條 加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)
定作物名稱
完工時(shí)間
檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法
包裝標(biāo)準(zhǔn)
包裝費(fèi)承擔(dān)
第三條 加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
定作物名稱
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
運(yùn)輸方法
運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)
第四條 乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料
材料名稱
型號(hào)
規(guī)格
質(zhì)量要求
計(jì)量單位
數(shù)量
單價(jià)
總價(jià)
圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間
第五條 原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸
材料名稱
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗(yàn)方法
運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
第六條 加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間
_________。
第七條 乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請(qǐng)求返還。
第八條 甲方的違約責(zé)任
甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。
甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________%的違約金。
由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第九條 乙方的違約責(zé)任
乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值_________%的違約金。
乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
乙方如變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十條 聲明及保證
(一)甲方：
甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方：
乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。
第十一條 保密
雙方保證對(duì)從另一方取得且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_(kāi)________年。
一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。
第十二條 不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能克服、不能避免并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無(wú)法履行時(shí)，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書(shū)面告知另一方，并應(yīng)在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。
第十三條 通知
根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書(shū)面形式，可采用_________(書(shū)信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。
各方通訊地址如下：_________。
一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書(shū)面形式通知對(duì)方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第十四條 爭(zhēng)議的處理
本合同受_________國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：
(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條 解釋
本合同的理解與解釋?xiě)?yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。
第十六條 補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條 合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_(kāi)________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。
承攬方(蓋章)：_____________ 定作方(蓋章)：_____________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
地址：_______________________ 地址：_______________________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：___________________ 簽訂地點(diǎn)：___________________
第4篇 工地加工成品承攬合同
2023工地加工成品承攬承攬方：______________________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務(wù)：________________________
定作方：______________________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務(wù)：________________________
定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的，提交哈爾濱仲裁委員會(huì)仲裁。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方：________________
代表人：________________
_________年_____月____日
承攬方：________________
代表人：________________
