歡迎光臨管理者范文網(wǎng)
當(dāng)前位置:管理者范文網(wǎng) > 合同范本 > 房屋合同

開發(fā)商商品房合同(16份范本)

發(fā)布時(shí)間:2023-03-19 08:45:03 查看人數(shù):34

開發(fā)商商品房合同

第1篇 開發(fā)商商品房預(yù)售合同

2023開發(fā)商商品房預(yù)售甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方購買甲方預(yù)售的《______________》商品房事宜,訂立本合同。

第一條

甲方通過土地使用權(quán)出讓/轉(zhuǎn)讓/劃撥方式取得區(qū)/縣____________________地塊土地使用權(quán),并依法進(jìn)行了土地使用權(quán)登記取得房地產(chǎn)權(quán)證,證書號為:______________,土地面積為:___________________,土地用途為'_______________。甲方經(jīng)批準(zhǔn),在該地塊上投資建造《___________________》(暫定名/現(xiàn)定名)商品房,主體尋址建筑結(jié)構(gòu)為_________結(jié)構(gòu);建筑物地上層數(shù)為_________層,地下層數(shù)為______層。

第二條

乙方向甲方購買______路______《_____________》__幢(號__層__室(以下簡稱該房屋),政府批準(zhǔn)的規(guī)劃用途為__________。

據(jù)甲方暫測該房屋建筑面積為_________平方米,其中套內(nèi)建筑面積為_________平方米、公用分?jǐn)偨ㄖ娣e為___平方米。該房屋建筑層高為_____米。

第三條

乙方購買該房屋,每平方米房屋建筑面積單價(jià)為人民幣___________________元。(大寫):___________________。

第四條

乙方購買該房屋的總房價(jià)款(含附件三中裝修、設(shè)備價(jià)格)是指該房屋和相應(yīng)比例的土地使用權(quán)的總價(jià)格。本合同約定的總房價(jià)款除該房屋建筑面積的暫測不一致的原因外,不再作變動。

第五條

在該房屋交付時(shí),房屋建筑面積以上海市房屋土地資源管理局認(rèn)定的測繪機(jī)構(gòu)實(shí)測面積為準(zhǔn),如甲方暫測面積與實(shí)測面積不一致時(shí),除法律、法規(guī)、規(guī)章另有規(guī)定外按下列約定處理:

1、按該房屋每平方米建筑面積單價(jià)計(jì)算多退少補(bǔ);

2、甲方同意當(dāng)暫測面積與實(shí)測面積的誤差超過+_________%(包括_____%),不向乙方收取超過部分的房價(jià)款;甲方同意當(dāng)暫測面積與實(shí)測面積的誤差超過-____%(包括-______%),乙方有權(quán)單方面解除本合同。乙方行使單方解除權(quán)時(shí),必須在雙方簽署《房屋交接書》之時(shí)或之前提出,否則視為放棄該項(xiàng)權(quán)利。

第六條

簽訂本合同時(shí),該房屋建設(shè)工程建設(shè)到___________________。乙方應(yīng)當(dāng)按本合同約定時(shí)間如期足額將房價(jià)款解入甲方的預(yù)售款監(jiān)管帳戶(預(yù)售款監(jiān)管機(jī)構(gòu):___________________、帳戶名稱:___________________、帳號:___________________)。預(yù)售款按政府規(guī)定監(jiān)管使用。

第七條

乙方如未按本合同約定的時(shí)間付款,應(yīng)當(dāng)向甲方支付違約金,違約金按逾期未付款額的日萬分之_____計(jì)算,違約金自本合同的應(yīng)付款期限之第二天起算至實(shí)際付款之日止。逾期超過______天后,甲方有權(quán)選擇下列第_______種方案追究乙方責(zé)任:

第八條

簽訂本合同后,甲方不得擅自變更該房屋的建筑設(shè)計(jì)(見附件二),確需變更的應(yīng)當(dāng)征得乙方書面同意并報(bào)規(guī)劃管理部門審核批準(zhǔn),在獲得批準(zhǔn)之日起____天內(nèi)與乙方簽訂本合同變更協(xié)議。

第九條

甲方未征得乙方同意變更小區(qū)的平面布局,乙方有權(quán)要求甲方恢復(fù),如不能恢復(fù)的,甲方應(yīng)當(dāng)向乙方支付總房價(jià)款的____%違約金。

第十條

該房屋的交付必須符合下列第_____種方案所列條件:

壹、辦理了房地產(chǎn)初始登記手續(xù),取得新建商品房房地產(chǎn)權(quán)證(大產(chǎn)證);甲方對該房屋設(shè)定的抵押已注銷;甲方已按規(guī)定繳納了物業(yè)維修基金。

貳、取得了《住宅交付使用許可證》;甲方對該房屋設(shè)定的抵押已注銷;甲方已按規(guī)定繳納了物業(yè)維修基金;甲方承諾在______年_____月_____日前辦理房地產(chǎn)初始登記手續(xù),取得新建商品房房地產(chǎn)權(quán)證(大產(chǎn)證),如到時(shí)不能取得商品房房地產(chǎn)權(quán)證(大產(chǎn)證),乙方有權(quán)單方面解除本合同。

第十一條

甲方定于_______年____月_______日前將該房屋交付給乙方,除不可抗力外。

第十二條

甲方如未在本合同第十一條約定期限內(nèi)將該房屋交付乙方,應(yīng)當(dāng)向乙方支付違約金,違約金自本合同第十一條約定的最后交付期限之第二天起算至實(shí)際交付之日止。逾期超過天,乙方有權(quán)選擇下列第_______種方案追究甲方責(zé)任:

第十三條

該房屋符合本合同第十條約定的交付條件后,甲方應(yīng)在交付之日前_____天書面通知乙方辦理交付該房屋的手續(xù)。乙方應(yīng)在收到該通知之日起______天內(nèi),會同甲方對該房屋進(jìn)行驗(yàn)收交接。房屋交付的標(biāo)志為___________________。

在驗(yàn)收交接時(shí),甲方應(yīng)出示符合本合同第十條約定的房屋交付條件的證明文件,因該房屋用途為_______用房,甲方應(yīng)向乙方提供《___________________質(zhì)量保證書》和《_________________使用說明書》。同時(shí),甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)乙方要求提供實(shí)測面積的有關(guān)資料。

第十四條

在甲方辦理了新建商品房房地產(chǎn)初始登記手續(xù)、取得了房地產(chǎn)權(quán)證(大產(chǎn)證)后____日內(nèi),由甲、乙雙方簽署本合同規(guī)定的《房屋交接書》?!斗课萁唤訒纷鳛檗k理該房屋過戶手續(xù)的必備文件。

第十五條

該房屋的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任自該房屋交付之日起由甲方轉(zhuǎn)移給乙方。如乙方未按約定的日期辦理該房屋的驗(yàn)收交接手續(xù),甲方應(yīng)當(dāng)發(fā)出書面催告書一次。乙方未按催告書規(guī)定的日期辦理該房屋的驗(yàn)收交接手續(xù)的,則自催告書約定的驗(yàn)收交接日之第二日起該房屋的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)移由乙方承擔(dān)。

第十六條

甲方保證在向乙方交付該房屋時(shí)該房屋沒有甲方設(shè)定的抵押權(quán),也不存在其它產(chǎn)權(quán)糾紛和財(cái)務(wù)糾紛。如房屋交付后出現(xiàn)與甲方保證不相一致的情況,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。

第十七條

甲方交付的該房屋系驗(yàn)收合格的房屋。如該房屋的裝修、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)達(dá)不到本合同附件三約定的標(biāo)準(zhǔn),乙方有權(quán)要求甲方按實(shí)際的裝修、設(shè)備與約定的裝修、設(shè)備差價(jià)____倍給予補(bǔ)償。如主體結(jié)構(gòu)不符合本合同附件三約定的標(biāo)準(zhǔn),乙方有權(quán)單方面解除本合同。

雙方商定對標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)定產(chǎn)生爭議時(shí),委托本市有資質(zhì)的建設(shè)工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)檢測并以該機(jī)構(gòu)出具的書面鑒定意見為處理爭議的依據(jù)。第十八條

該房屋交付后,乙方認(rèn)為主體結(jié)構(gòu)不合格的,可以委托本市有資質(zhì)的建設(shè)工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)檢測。經(jīng)核驗(yàn),確屬主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量不合格的,乙方有權(quán)單方面解除本合同。

第十九條

乙方行使本合同條款中約定的單方面解除本合同權(quán)利時(shí),應(yīng)書面通知甲方,甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方的書面通知起_________天內(nèi)將乙方已支付的房價(jià)款(包括利息,利息按中國人民銀行公布的同期存款利率計(jì)算)全部退還乙方,并承擔(dān)賠償責(zé)任,賠償金額為總房價(jià)款的__%,在退還房款時(shí)一并支付給乙方。

第二十條

雙方商定對該房屋其他工程質(zhì)量問題有爭議的,委托本市有資質(zhì)的建設(shè)工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)檢測并以該機(jī)構(gòu)出具的書面鑒定意見為處理爭議的依據(jù)。

第二十一條

自該房屋驗(yàn)收交接之日起,甲方對該房屋負(fù)責(zé)保修。保修范圍和保修期由甲乙雙方參照國務(wù)院發(fā)布的《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及《上海市房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓辦法》規(guī)定在本合同附件五中約定。

第二十二條

甲方已選聘___________________物業(yè)公司對該房屋進(jìn)行前期物業(yè)管理,并與其簽訂了《前期物業(yè)管理服務(wù)合同》(見附件五)。因該房屋規(guī)劃用途為_____用房,甲乙雙方已簽訂了《___________________使用公約》(見附件五)。

第二十三條

乙方購買的房屋及其相應(yīng)占有的土地使用權(quán)不可分離。自該房屋的房地產(chǎn)權(quán)利轉(zhuǎn)移之日起,甲方與___________________簽訂的土地使用權(quán)出讓/轉(zhuǎn)讓合同中約定的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任轉(zhuǎn)移給乙方。

第二十四條

本合同項(xiàng)下乙方享有的權(quán)益(房屋期權(quán)),乙方可以依法轉(zhuǎn)讓、抵押。乙方依法行使上述權(quán)利時(shí),甲方應(yīng)予協(xié)助。

第二十五條

本合同一方按照本合同約定向另一方送達(dá)的任何文件、回復(fù)及其它任何聯(lián)系,必須用書面形式,且采用掛號郵寄或直接送達(dá)的方式,送達(dá)本合同所列另一方的地址或另一方以本條所述方式通知更改后的地址。如以掛號郵寄的方式,在摧毀郵后(以寄出的郵戳為準(zhǔn))第日將被視為已送達(dá)另一方,第二十六條

該房屋買賣過程中所發(fā)生的稅費(fèi)按有關(guān)規(guī)定由甲、乙雙方各自承擔(dān)。

第二十七條

本合同的補(bǔ)充條款、附件及補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的部佞。本合同補(bǔ)充條款、補(bǔ)充協(xié)議與正文條款不相一致的,以補(bǔ)充條款、補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。

本合同的未盡事宜及本合同在履行過程中需變更的事宜,雙方應(yīng)通過訂立變更協(xié)議進(jìn)行約定。

第二十八條

甲、乙雙方在簽署本合同時(shí),對各自的權(quán)利和義務(wù)清楚明自,并愿按本合同約定嚴(yán)格履行,如一方違反本合同,另一方有權(quán)按本合同約定要求索賠。

第二十九條

本合同自雙方簽字/___________________公證處公證之日起生效。雙方商定本合同生效之日起_____日內(nèi)由甲方/乙方/雙方負(fù)責(zé)向房地產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)辦理本合同登記備案手續(xù)。

若責(zé)任方逾期不辦理合同登記備案手續(xù)造成另一方損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第三十條

本合同登記備案后,如發(fā)生協(xié)議解除本合同的事實(shí)時(shí),在事實(shí)發(fā)生之日起30天內(nèi)雙方持解除合同的書面文件到___________________房地產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)辦理注銷本合同登記備案的手續(xù)。

甲方或乙方依據(jù)本合同有關(guān)條款的約定單方解除本合同的,甲方或乙方應(yīng)憑單方面解除合同的書面通知的送達(dá)憑據(jù)單方面到房地產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)辦理注銷本合同登記備案的手續(xù)。

第三十一條

甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的,選定下列第_______種方案解決(不選定的劃除):

壹、向___________________仲裁委員會申請仲裁;

貳、依法向人民法院起訴。

第三十二條

第2篇 買賣合同:開發(fā)商遲延履行商品房預(yù)售合同交房義務(wù)

原告周某、楊某訴稱,原、被告于20xx年8月8日簽訂了《上海市商品房預(yù)售合同》。合同約定,由被告將位于浦東金橋路939號1102、1103、1104室房屋出售給原告,房屋價(jià)格分別為663,190、616,398、606,368元(共計(jì)人民幣1885956元),被告應(yīng)于20xx年12月31日前將房屋交付原告。合同簽訂后,原告付清了全部房款,被告未按約交房,其行為已構(gòu)成違約。故起訴要求解除原、被告間簽訂的《上海市商品房預(yù)售合同》;返還已付房款1885956元,并按同期存款利息計(jì)算20xx年8月8日至20xx年5月8日利息損失,從20xx年6月5日起至判決生效日止按同期貸款利息計(jì)算損失;要求被告給付違約金56578.68元元。

被告上海宏南房地產(chǎn)開發(fā)有限公司辨稱,雖然合同上約定的交房時(shí)間為20xx年12月31日,形式上沒有辦理交房手續(xù),但20xx年4月原告仍向被告提出裝修事宜,表明原告實(shí)際已經(jīng)取得房屋的權(quán)利,應(yīng)當(dāng)認(rèn)為房屋已經(jīng)實(shí)際交付,原告提出解除合同的要求不能成立,請求駁回原告訴請。

經(jīng)審查查明,原、被告于20xx年8月8日簽訂了《上海市商品房預(yù)售合同》,合同約定,被告將位于上海市浦東新區(qū)金橋路939號1102、1103、1104室房屋出售中給原告,該三套房屋價(jià)格1885956元,被告于20xx年12月31日前將該房屋交付給原告。合同還約定,被告未在約定時(shí)間內(nèi)交房,逾期超過60天,原告有權(quán)單方面解除合同;行使單方面合同解除權(quán)時(shí),應(yīng)當(dāng)書面通知被告,被告收到書面通知起30日天內(nèi)將原告已支付的房價(jià)款(包括利息,利息按中國人民銀行公布的同期存款利率計(jì)算)全部退還原告,并承擔(dān)賠償責(zé)任,賠償金額為總房價(jià)款的3%,在退還房價(jià)款時(shí)一并支付原告。合同附件一約定,被告于20xx年8月8日、31日分別付331,595、308,199、320,206元。合同簽訂后,原告依約付清了全部房款。由于被告未在20xx年12月31日前將房屋交付原告,原告于20xx年4月29日、30日書面通知被告解除合同,并要求被告按約承擔(dān)返還已付房款,支付利息,賠償損失,被告未同意,故原告以訴稱的理由起訴來院。審理中,被告認(rèn)為,應(yīng)按原告實(shí)際支付房款的時(shí)間計(jì)算利息,利息損失已包含在賠償3%的金額中。原告認(rèn)為售樓廣告是合同的組成部份,被告認(rèn)為不是。

以上事實(shí),由上海市商品房預(yù)售合同、已購客戶付款清單和發(fā)票、非稅收入一般繳款書、律師函及當(dāng)事人陳述為證。

本院認(rèn)為,依法成立的合同受法律保護(hù)。原、被告間的《上海市商品房預(yù)售合同》依法成立,受法律保護(hù),雙方當(dāng)事人應(yīng)以合同的約定,享受權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)?,F(xiàn)原告依約履行了合同規(guī)定的房屋付款義務(wù),被告未按合同規(guī)定履行交房義務(wù),且違約行為已達(dá)到合同約定的解除條件。原告起訴要求解除合同,由被告返還房款,給付利息,并賠償損失,依法有據(jù),應(yīng)于準(zhǔn)許。被告認(rèn)為利息損失應(yīng)按原告分期付款的時(shí)間分別計(jì)算,依法有據(jù),可以采納; 認(rèn)為利息損失已包含在賠償損失中,于合同約定不符,不予采納。應(yīng)按合同的約定計(jì)算銀行同期存款利息損失和賠償金額,原告主張分段計(jì)算存款和貸款利息,不符合約定,不予支持。 依照《中華人民共和國合同法》第六十條、第九十三條、第九十七條、第一百一十四條之規(guī)定,判決如下:

一、解除原告周某、楊某與被告上海宏南房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂的《上海市商品房預(yù)售合同》。

二、被告上海宏南房地產(chǎn)開發(fā)有限公司自本判決生效日起十日內(nèi),返還原告周某、楊某房款人民幣1885956元。

三、被告上海宏南房地產(chǎn)開發(fā)有限公司自本判決生效日起十日內(nèi),給付原告周某、楊某同期銀行存款利率計(jì)算利息,本金1885956元中,331,595、308,199、320,206元從20xx年8月9日起計(jì)息,另本金925956元從20xx年9月1日起計(jì)息,利息算至付清之日止。

四、被告上海宏南房地產(chǎn)開發(fā)有限公司自本判決生效日起十日內(nèi),賠償原告周某、楊某人民幣19,895.7、18,491.9、18,191元(共計(jì)56,578.6元)。

如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百三十二條之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。

本案受理費(fèi)人民幣31,167元,減半收取,由被告負(fù)擔(dān)。訴訟保全費(fèi)人民幣3995.5、3750、3697.7元(共計(jì)11443.2元)由被告負(fù)擔(dān)。

第3篇 土地開發(fā)商品房借款合同書范本

借款單位:____________________________(以下簡稱甲方)

貸款單位:____________________________(以下簡稱乙方)

甲方經(jīng)____________批準(zhǔn),開發(fā)__________________,面積________平方米,工作量__________萬元,因資金不足,經(jīng)向乙方申請,同意給予貸款?,F(xiàn)經(jīng)雙方商定,根據(jù)《城市土地開發(fā)和 商品房 貸款暫行辦法》(以下簡稱《貸款辦法》)的規(guī)定,特簽訂 借款合同 ,共同遵守。

一、甲方向乙方借款________萬元,用作開發(fā)________的周轉(zhuǎn)資金。附用款計(jì)劃。

二、借款期限為____年,即自________年____月____日起,至________年____月____日止。

三、借款利率定為月息______‰,每季結(jié)算一次。

四、甲方以________和其它資金作為還款來源,在貸款到期前還清貸款本息,附還款計(jì)劃。

五、______________為甲方的擔(dān)保單位。擔(dān)保單位愿按《貸款辦法》第6條的規(guī)定,承擔(dān)償還貸款本息的 連帶責(zé)任 。

六、乙方由于自身的原因影響甲方用款時(shí),按照《貸款辦法》第11條的規(guī)定,付給甲方 違約金 。

七、其它事項(xiàng),按照《貸款辦法》有關(guān)規(guī)定辦理。

八、本合同經(jīng)甲、乙雙方及擔(dān)保單位簽章后生效,貸款全部還清后失效。

本合同正本簽章各方各執(zhí)1份,副本報(bào)各自主管上級1份。

甲方:(公章)________________________ 地址:________________________________

法人代表 :(簽章)____________________

開戶銀行及帳號:______________________

乙方:中國人民建設(shè)銀行______行(公章)

地址:________________________________ 法人代表:(簽章)____________________

擔(dān)保單位:(公章)____________________ 地址:________________________________

法人代表:____________________________

開戶銀行及帳號:______________________

簽約日期:__________年______月______日 簽約地點(diǎn):____________________________

第4篇 土地開發(fā)商品房借款合同書

土地開發(fā)商品房借款合同書范本

借款單位:____________________________(以下簡稱甲方)

貸款單位:____________________________(以下簡稱乙方)

甲方經(jīng)____________批準(zhǔn),開發(fā)__________________,面積________平方米,工作量__________萬元,因資金不足,經(jīng)向乙方申請,同意給予貸款?,F(xiàn)經(jīng)雙方商定,根據(jù)《城市土地開發(fā)和商品房貸款暫行辦法》(以下簡稱《貸款辦法》)的規(guī)定,特簽訂借款合同,共同遵守。

一、甲方向乙方借款________萬元,用作開發(fā)________的周轉(zhuǎn)資金。附用款計(jì)劃。

二、借款期限為____年,即自________年____月____日起,至________年____月____日止。

三、借款利率定為月息______‰,每季結(jié)算一次。

四、甲方以________和其它資金作為還款來源,在貸款到期前還清貸款本息,附還款計(jì)劃。

五、______________為甲方的擔(dān)保單位。擔(dān)保單位愿按《貸款辦法》第6條的規(guī)定,承擔(dān)償還貸款本息的連帶責(zé)任。

六、乙方由于自身的原因影響甲方用款時(shí),按照《貸款辦法》第11條的規(guī)定,付給甲方違約金。

七、其它事項(xiàng),按照《貸款辦法》有關(guān)規(guī)定辦理。

八、本合同經(jīng)甲、乙雙方及擔(dān)保單位簽章后生效,貸款全部還清后失效。

本合同正本簽章各方各執(zhí)1份,副本報(bào)各自主管上級1份。

甲方:(公章)________________________地址:________________________________

法人代表:(簽章)____________________

開戶銀行及帳號:______________________

乙方:中國人民建設(shè)銀行______行(公章)

地址:________________________________法人代表:(簽章)____________________

擔(dān)保單位:(公章)____________________地址:________________________________

法人代表:____________________________

開戶銀行及帳號:______________________

簽約日期:__________年______月______日簽約地點(diǎn):____________________________

第5篇 開發(fā)商品房貸款合同

2023開發(fā)商品房貸款合同編號房字第號

借款單位:(以下簡稱甲方)

地址:

電話:

貸款單位:(以下簡稱乙方)

地址:

電話:

甲方經(jīng)________批準(zhǔn),開發(fā)_______,面積_______平方米,工作量________萬元,因資金不足,經(jīng)向乙方申請,同意給予貸款。

現(xiàn)經(jīng)雙方商定,根據(jù)《城鎮(zhèn)土地開發(fā)和商品房貸款辦法》(以下簡稱《貸款辦法》的規(guī)定,特簽訂借款合同,共同遵守。

一、甲方向乙方借款(大寫)_________萬元,用作開發(fā)________的周轉(zhuǎn)金。附用款計(jì)劃。

二、借款期限為__________,即自____年____月____日起,至____年____月____日止。

三、借款利率定為月息____‰,每季結(jié)算一次。貸款利息按實(shí)際支用數(shù)計(jì)息,甲方不能按期支付利息時(shí),計(jì)算復(fù)利。

四、逾期貸款,加計(jì)利息30%,挪用貸款加罰利息100%.

五、甲方以____和其它資金作為還款來源,在貸款到期前還清貸款本息。附還款計(jì)劃。

六、甲方用___人為借款的保證。全部貸款到期,貸款方發(fā)出逾期通知三個(gè)月后,仍未歸還,貸款方可以直接從借款方或擔(dān)保方的各項(xiàng)投資和存款中扣收。

七、甲方應(yīng)用自有財(cái)產(chǎn)或開發(fā)產(chǎn)品作為貸款的抵押。借款企業(yè)無力償還本息時(shí),乙方有權(quán)依照法律程序處理作為貸款保證的財(cái)產(chǎn)或開發(fā)產(chǎn)品。

八、甲方出現(xiàn)《貸款辦法》中第十七條所述情形之一者,乙方有權(quán)從借款方或擔(dān)保方的各項(xiàng)投資和存款中扣收部分或全部貸款。

九、乙方由于自身的原因影響甲方用款時(shí),按照《貸款辦法》第十二條的規(guī)定,付給甲方違約金。

十、其他事項(xiàng),按照《貸款辦法》的有關(guān)規(guī)定辦理。

十一、本合同經(jīng)甲乙雙方及擔(dān)保單位簽章后生效,貸款全部還清后失效。本合同正本簽章方各執(zhí)一份,副本報(bào)各自主管上級一份。

十二、如遇國家調(diào)整利率,按國家規(guī)定執(zhí)行。

甲方:(公章)

負(fù)責(zé)人:(簽章)

年月日

乙方:行

(公章)

負(fù)責(zé)人:(簽章)

年月日

擔(dān)保單位:(公章)

負(fù)責(zé)人:(簽章)

第6篇 關(guān)于開發(fā)商品房借款合同參考

貸款單位:_____________(以下簡稱甲方)

貸款單位:_____________(以下簡稱乙方)

甲方經(jīng)_______批準(zhǔn),開發(fā)________,面積______平方

米,工作量____萬元,因資金不足,經(jīng)向乙方申請,同意給予貸款?,F(xiàn)經(jīng)雙方

商定,根據(jù)《城市土地開發(fā)和商品房貸款暫行辦法》(以下簡稱《貸款辦法》)的

規(guī)定,特簽訂借款合同,共同遵守。

一、甲方向乙方借款____萬元,用作開發(fā)______的周轉(zhuǎn)資金。附用

款計(jì)劃。

二、借款期限為____年,即自____年__月__日起,至____年

__月__日止。

三、借款利率定為月息___‰,每季結(jié)算一次。

四、甲方以____和其他資金作為還款來源,在貸款到期前還清貸款本息,

附還款計(jì)劃。

五、______為甲方的擔(dān)保單位。擔(dān)保單位愿按《貸款辦法》第6條的規(guī)

定,承擔(dān)償還貸款本息的連帶責(zé)任。

六、乙方由于自身的原因影響甲方用款時(shí),按照《貸款辦法》第11條的規(guī)定,

付給甲方違約金。

七、其他事項(xiàng),按照《貸款辦法》有關(guān)規(guī)定辦理。

八、本合同經(jīng)甲、乙雙方及擔(dān)保單位簽章后生效,貸款全部還清后失效。

本合同正本簽章各方各執(zhí)1份,副本報(bào)各自主管上級1份。

甲方:(公章)乙方:中國人民建設(shè)銀行__行(公章)

地址:地址:

法人代表:(簽章)法人代表:(簽章)

開戶銀行及帳號:

擔(dān)保單位:(公章)

地址:

法人代表:

開戶銀行及帳號:

簽約日期:年月日

第7篇 開發(fā)商新商品房買賣合同

2023開發(fā)商新商品房買賣合同雙方當(dāng)事人:

出賣人:_________________________________________________________

注冊地址:_______________________________________________________

營業(yè)執(zhí)照注冊號:_________________________________________________

企業(yè)資質(zhì)證書號:_________________________________________________

法定代表人:____________________聯(lián)系電話:_______________________

郵政編碼:_______________________________________________________

委托代理人:____________________地址:__________________________

郵政編碼:____________________聯(lián)系電話:________________________

委托代理機(jī)構(gòu):__________________________________________________

注冊地址:______________________________________________________

營業(yè)執(zhí)照注冊號:________________________________________________

法定代表人:____________________聯(lián)系電話:______________________

郵政編碼:______________________________________________________

買受人:________________________________________________________

本人法定代表人姓名:__________________國籍______________

身份證護(hù)照營業(yè)執(zhí)照注冊號_______________________

地址:__________________________________________________________

郵政編碼:______________________聯(lián)系電話:______________________

委托代理人姓名:____________________國籍:_____________

地址:__________________________________________________________

郵政編碼:______________________電話:__________________________

根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣商品房達(dá)成如下協(xié)議:

第一條項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)

出賣人以___________方式取得位于___________、編號為___________的地塊的土地使用權(quán)。土地使用權(quán)出讓合同號土地使用權(quán)劃撥批準(zhǔn)文件號劃撥土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn)文件號為______________________。

該地塊土地面積為___________,規(guī)劃用途為___________,土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。

出賣人經(jīng)批準(zhǔn),在上述地塊上建設(shè)商品房,現(xiàn)定名暫定名___________。建設(shè)工程規(guī)劃許可證號為___________,施工許可證號為___________。

第二條商品房銷售依據(jù)

買受人購買的商品房為現(xiàn)房預(yù)售商品房。預(yù)售商品房批準(zhǔn)機(jī)關(guān)為___________,商品房預(yù)售許可證號為___________。

第三條買受人所購商品房的基本情況

買受人購買的商品房為本合同第一條規(guī)定的項(xiàng)目中的:

第___________幢座___________單元層___________號房。

該商品房的用途為___________,屬___________結(jié)構(gòu),層高為___________,建筑層數(shù)地上___________層,地下___________層。

該商品房陽臺是封閉式非封閉式。

該商品房合同約定產(chǎn)權(quán)登記建筑面積共___________平方米,其中,套內(nèi)建筑面積___________平方米,公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e___________平方米

_________________________________________________________________。

第四條計(jì)價(jià)方式與價(jià)款

出賣人與買受人約定按下述第___________種方式計(jì)算該商品房價(jià)款:

1.按建筑面積計(jì)算,該商品房單價(jià)為每平方米______元,總金額_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。

2.按套內(nèi)建筑面積計(jì)算,該商品房單價(jià)為每平方米__________元,

總金額_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。

3.按套計(jì)算,該商品房總價(jià)款為_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百____拾______元整。

4._____________________________________________________________。

第五條面積確認(rèn)及面積差異處理

根據(jù)當(dāng)事人選擇的計(jì)價(jià)方式,本條規(guī)定以建筑面積套內(nèi)建筑面積為依據(jù)進(jìn)行面積確認(rèn)及面積差異處理。

當(dāng)事人選擇按套計(jì)價(jià)的,不適用本條約定。

合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的,以產(chǎn)權(quán)登記面積為準(zhǔn)。

商品房交付后,產(chǎn)權(quán)登記面積與合同約定面積發(fā)生差異,雙方同意按第__________種方式進(jìn)行處理:

1.雙方自行約定:

____________________________________________________________

2.雙方同意按以下原則處理:

面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)的,據(jù)實(shí)結(jié)算房價(jià)款

面積誤差比絕對值超出3%時(shí),買受人有權(quán)退房。

買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人,并按__________利率付給利息。

買受人不退房的,產(chǎn)權(quán)登記面積大于合同約定面積時(shí),面積誤差比在3%以內(nèi)部分的房價(jià)款由買受人補(bǔ)足超出3%部分的房價(jià)款由出賣人承擔(dān),產(chǎn)權(quán)歸買受人。產(chǎn)權(quán)登記面積小于合同登記面積時(shí),面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)部分的房價(jià)款由出賣人返還買受人絕對值超出3%部分的房價(jià)款由出賣人雙倍返還買受人。

產(chǎn)權(quán)登記面積-合同約定面積

面積誤差比=─────────────×100%

合同約定面積

因設(shè)計(jì)變更造成面積差異,雙方不解除合同的,應(yīng)當(dāng)簽署補(bǔ)充協(xié)議。

第六條付款方式及期限

買受人按下列第__________種方式按期付款:

1.一次性付款_____________________________________________。

2.分期付款________________________________________________。

3.其他方式________________________________________________。

第七條買受人逾期付款的違約責(zé)任

買受人如未按本合同規(guī)定的時(shí)間付款,按下列第__________種方式處理:

1.按逾期時(shí)間,分別處理

逾期在_____日之內(nèi),自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實(shí)際全額支付應(yīng)付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之_____的違約金,合同繼續(xù)履行

逾期超過_____日后,出賣人有權(quán)解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計(jì)應(yīng)付款的_____%向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續(xù)履行合同的,經(jīng)出賣人同意,合同繼續(xù)履行,自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實(shí)際全額支付應(yīng)付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之_____項(xiàng)中的比率)的違約金。

本條中的逾期應(yīng)付款指依照本合同第六條規(guī)定的到期應(yīng)付款與該期實(shí)際已付款的差額采取分期付款的,按相應(yīng)的分期應(yīng)付款與該期的實(shí)際已付款的差額確定。

2.____________________________________________________________。

第八條交付期限

出賣人應(yīng)當(dāng)在_____年_____月_____日前,依照國家和地方人民政府的有關(guān)規(guī)定,將具備下列第_____種條件,并符合本合同約定的商品房交付買受人使用:

1.該商品房經(jīng)驗(yàn)收合格。

2.該商品房經(jīng)綜合驗(yàn)收合格。

3.該商品房經(jīng)分期綜合驗(yàn)收合格。

4.該商品房取得商品住宅交付使用批準(zhǔn)文件。

5._____________________________________________________________。

但如遇下列特殊原因,除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外,出賣人可據(jù)實(shí)予以延期:

1.遭遇不可抗力,且出賣人在發(fā)生之日起_____日內(nèi)告知買受人的

2._____________________________________________________________

3._____________________________________________________________。

第九條出賣人逾期交房的違約責(zé)任

除本合同第八條規(guī)定的特殊情況外,出賣人如未按本合同規(guī)定的期限將該商品房交付買受人使用,按下列第______種方式處理:

1.按逾期時(shí)間,分別處理

逾期不超過_____日,自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價(jià)款萬分之_____的違約金,合同繼續(xù)履行

逾期超過_____日后,買受人有權(quán)解除合同。買受人解除合同的,出賣人應(yīng)當(dāng)自買受人解除合同通知到達(dá)之日起____天內(nèi)退還全部已付款,并按買受人累計(jì)已付款的_____%向買受人支付違約金。買受人要求繼續(xù)履行合同的,合同繼續(xù)履行,自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價(jià)款萬分之______項(xiàng)中的比率)的違約金。

2._______________________________________________________________。

第十條規(guī)劃、設(shè)計(jì)變更的約定

經(jīng)規(guī)劃部門批準(zhǔn)的規(guī)劃變更、設(shè)計(jì)單位同意的設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致下列影響到買受人所購商品房質(zhì)量或使用功能的,出賣人應(yīng)當(dāng)在有關(guān)部門批準(zhǔn)同意之日起10日內(nèi),書面通知買受人:

該商品房結(jié)構(gòu)形式、戶型、空間尺寸、朝向

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________。

買受人有權(quán)在通知到達(dá)之日起15日內(nèi)做出是否退房的書面答復(fù)。買受人在通知到達(dá)之日起15日內(nèi)未作書面答復(fù)的,視同接受變更。出賣人未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通知買受人的,買受人有權(quán)退房。

買受人退房的,出賣人須在買受人提出退房要求之日起_____天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人,并按__________利率付給利息。買受人不退房的,應(yīng)當(dāng)與出賣人另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。____________________________________。

第十一條交接

商品房達(dá)到交付使用條件后,出賣人應(yīng)當(dāng)書面通知買受人辦理交付手續(xù)。雙方進(jìn)行驗(yàn)收交接時(shí),出賣人應(yīng)當(dāng)出示本合同第八條規(guī)定的證明文件,并簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的,出賣人還需提供《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權(quán)拒絕交接,由此產(chǎn)生的延期交房責(zé)任由出賣人承擔(dān)。

由于買受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:_______________________________________________________。

第十二條出賣人保證銷售的商品房沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛因出賣人原因,造成該商品房不能辦理產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的,由出賣人承擔(dān)全部責(zé)任。_________________________________________________________________。

第十三條出賣人關(guān)于裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)承諾的違約責(zé)任

出賣人交付使用的商品房的裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合雙方約定的標(biāo)準(zhǔn)。達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的,買受人有權(quán)要求出賣人按照下述第______種方式處理:

1.出賣人賠償雙倍的裝飾、設(shè)備差價(jià)。

2.__________________________________________________________。

3.__________________________________________________________。

第十四條出賣人關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑正常運(yùn)行的承諾

出賣人承諾與該商品房正常使用直接關(guān)聯(lián)的下列基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑按以下日期達(dá)到使用條件:

1.___________________________________________________________

2.___________________________________________________________

3.___________________________________________________________

4.___________________________________________________________

5.___________________________________________________________。

如果在規(guī)定日期內(nèi)未達(dá)到使用條件,雙方同意按以下方式處理:

1.___________________________________________________________

2.___________________________________________________________

3.___________________________________________________________。

第十五條關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定

出賣人應(yīng)當(dāng)在商品房交付使用后______日內(nèi),將辦理權(quán)屬登記需由出賣人提供的資料報(bào)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)備案。如因出賣人的責(zé)任,買受人不能在規(guī)定期限內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書的,雙方同意按下列第______項(xiàng)處理:

1.買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起______日內(nèi)將買受人已付房價(jià)款退還給買受人,并按已付房價(jià)款的______%賠償買受人損失。

2.買受人不退房,出賣人按已付房價(jià)款的______%向買受人支付違約金。

3.___________________________________________________________。

第十六條保修責(zé)任

買受人購買的商品房為商品住宅的,《住宅質(zhì)量保證書》作為本合同的附件。出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質(zhì)量保證書》承諾的內(nèi)容承擔(dān)相應(yīng)的保修責(zé)任。

買受人購買的商品房為非商品住宅的,雙方應(yīng)當(dāng)以合同附件的形式詳細(xì)約定保修范圍、保修期限和保修責(zé)任等內(nèi)容。

在商品房保修范圍和保修期限內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題,出賣人應(yīng)當(dāng)履行保修義務(wù)。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔(dān)責(zé)任,但可協(xié)助維修,維修費(fèi)用由購買人承擔(dān)。_____________________________________________________。

第十七條雙方可以就下列事項(xiàng)約定:

1.該商品房所在樓宇的屋面使用權(quán)________________

2.該商品房所在樓宇的外墻面使用權(quán)_____________

3.該商品房所在樓宇的命名權(quán)______________________

4.該商品房所在小區(qū)的命名權(quán)______________________

5.___________________________________________________________

6.___________________________________________________________。

第十八條買受人的房屋僅作__________________使用,買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建筑主體結(jié)構(gòu)、承重結(jié)構(gòu)和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外,買受人在使用期間有權(quán)與其他權(quán)利人共同享用與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施,并按占地和公共部位與公用房屋分?jǐn)偯娣e承擔(dān)義務(wù)。

出賣人不得擅自改變與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施的使用性質(zhì)。_________________________________________。

第十九條本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決協(xié)商不成的,按下述第______種方式解決:1.提交____________仲裁委員會仲裁。

2.依法向人民法院起訴。

第二十條本合同未盡事項(xiàng),可由雙方約定后簽訂補(bǔ)充協(xié)議

第二十一條合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

第二十二條本合同連同附件共______頁,一式______份,具有同等法律效力,合同持有情況如下:

出賣人______份,買受人______份,______份,______份。

第二十三條本合同自雙方簽訂之日起生效。

第二十四條商品房預(yù)售的,自本合同生效之日起30天內(nèi),由出賣人向__________________申請登記備案。

出賣人買受人

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

______年______月______日

______年______月______日

簽于簽于

附件一:房屋平面圖

附件二:公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e構(gòu)成說明

附件三:裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)

1.外墻:

2.內(nèi)墻:

3.頂棚:

4.地面:

5.門窗:

6.廚房:

7.衛(wèi)生間:

8.陽臺:

9.電梯:

10.其他:

第8篇 關(guān)于開發(fā)商品房借款合同范本參考

貸款單位:_____________(以下簡稱甲方)

貸款單位:_____________(以下簡稱乙方)

甲方經(jīng)_______批準(zhǔn),開發(fā)________,面積______平方

米,工作量____萬元,因資金不足,經(jīng)向乙方申請,同意給予貸款。現(xiàn)經(jīng)雙方

商定,根據(jù)《城市土地開發(fā)和 商品房 貸款暫行辦法》(以下簡稱《貸款辦法》)的

規(guī)定,特簽訂 借款合同 ,共同遵守。

一、甲方向乙方借款____萬元,用作開發(fā)______的周轉(zhuǎn)資金。附用

款計(jì)劃。

二、借款期限為____年,即自____年__月__日起,至____年

__月__日止。

三、借款利率定為月息___‰,每季結(jié)算一次。

四、甲方以____和其他資金作為還款來源,在貸款到期前還清貸款本息,

附還款計(jì)劃。

五、______為甲方的擔(dān)保單位。擔(dān)保單位愿按《貸款辦法》第6條的規(guī)

定,承擔(dān)償還貸款本息的 連帶責(zé)任 。

六、乙方由于自身的原因影響甲方用款時(shí),按照《貸款辦法》第11條的規(guī)定,

付給甲方 違約金 。

七、其他事項(xiàng),按照《貸款辦法》有關(guān)規(guī)定辦理。

八、本合同經(jīng)甲、乙雙方及擔(dān)保單位簽章后生效,貸款全部還清后失效。

本合同正本簽章各方各執(zhí)1份,副本報(bào)各自主管上級1份。

甲方:(公章)乙方:中國人民建設(shè)銀行__行(公章)

地址:地址:

法人代表 :(簽章)法人代表:(簽章)

開戶銀行及帳號:

擔(dān)保單位:(公章)

地址:

法人代表:

開戶銀行及帳號:

簽約日期:年月日

簽約地點(diǎn):

相關(guān)文章:

開發(fā)商 購房合同范本

土地開發(fā)商品房 借款合同范本

開發(fā)商遲延履行 商品房預(yù)售合同 交房義務(wù)

開發(fā)商預(yù)期違約返雙倍定金

業(yè)委會訴開發(fā)商不履行合同

業(yè)主與開發(fā)商修路合同

第9篇 土地開發(fā)商品房借款合同范本

借款單位:____________________________(以下簡稱甲方)

貸款單位:____________________________(以下簡稱乙方)

甲方經(jīng)____________批準(zhǔn),開發(fā)__________________,面積________平方米,工作量__________萬元,因資金不足,經(jīng)向乙方申請,同意給予貸款?,F(xiàn)經(jīng)雙方商定,根據(jù)《城市土地開發(fā)和商品房貸款暫行辦法》(以下簡稱《貸款辦法》)的規(guī)定,特簽訂借款合同,共同遵守。

一、甲方向乙方借款________萬元,用作開發(fā)________的周轉(zhuǎn)資金。附用款計(jì)劃。

二、借款期限為________年,即自________年____月____日起,至________年____月____日止。

三、借款利率定為月息______‰,每季結(jié)算一次。

四、甲方以________和其它資金作為還款來源,在貸款到期前還清貸款本息,附還款計(jì)劃。

五、______________為甲方的擔(dān)保單位。擔(dān)保單位愿按《貸款辦法》第6條的規(guī)定,承擔(dān)償還貸款本息的連帶責(zé)任。

六、乙方由于自身的原因影響甲方用款時(shí),按照《貸款辦法》第11條的規(guī)定,付給甲方違約金。

七、其它事項(xiàng),按照《貸款辦法》有關(guān)規(guī)定辦理。

八、本合同經(jīng)甲、乙雙方及擔(dān)保單位簽章后生效,貸款全部還清后失效。

本合同正本簽章各方各執(zhí)1份,副本報(bào)各自主管上級1份。

甲方:(公章)________________________地址:________________________________

法人代表:(簽章)____________________

開戶銀行及帳號:______________________

乙方:中國人民建設(shè)銀行______行(公章)

地址:________________________________法人代表:(簽章)____________________

擔(dān)保單位:(公章)____________________地址:________________________________

法人代表:____________________________

開戶銀行及帳號:______________________

簽約日期:________年____月____日簽約地點(diǎn):____________________________

第10篇 新開發(fā)商品房認(rèn)購合同

2023新開發(fā)商品房認(rèn)購日期:_______年_____月_____日

編號:_______________________

甲方:_______________________

乙方:_______________________

乙方通訊地址:_______________

項(xiàng)目地址:___________________

簽定地點(diǎn):__________________

一、認(rèn)購房產(chǎn)

1.住宅_____號樓_____層_____室;建筑面積_____m2、單價(jià)__________元/m2總房款人民幣元(大寫)_______________元整。

2.車庫_____號樓_____號;建筑面積_____m2、單價(jià)_____元/m2總房款人民幣_____元(大寫)__________元整。

3.儲藏間_____號樓_____號;建筑面積_____m2、單價(jià)_____元/m2總房款人民幣_____元(大寫)_____元整。

4.商鋪_____號樓_____層_____號;建筑面積_____m2、單價(jià)_____元/m2總房款人民幣_____元(大寫)_____元整。

二、認(rèn)購金額:人民幣____________元(大寫)

三、付款方式

1.一次性付款:簽訂《商品房買賣合同》之日起五日內(nèi)付總房款人民幣_____元(大寫)__________元整。

2.分期付款:簽訂《商品房買賣合同》之日起五日內(nèi)付首期房款人民幣_____元(大寫)____________元整,

余款人民幣元__________________(大寫)于交房時(shí)付清。

3.銀行按揭:

①簽訂《商品房買賣合同》時(shí),即付首付款人民幣____________元(大寫)____________元整。

②余款辦理銀行按揭貸款人民幣元______(大寫)____________元整。

簽訂《商品房買賣合同》時(shí),總房款以核準(zhǔn)的建筑面積計(jì)算為準(zhǔn),付款方式以上述條款為準(zhǔn),單價(jià)保持不變,若付款方式變動,單價(jià)則根據(jù)相應(yīng)的付款方式而變動。

四、認(rèn)購房產(chǎn)確認(rèn)條款

1.乙方經(jīng)對甲方所開發(fā)的商品房東方銀座花園城樓盤充分了解和選擇,乙方對購買甲方所開發(fā)的商品房有購買意向,自愿與甲方簽訂商品房認(rèn)購協(xié)議書。

2.甲方在領(lǐng)取房產(chǎn)預(yù)售許可證以后通知乙方,乙方須在甲方發(fā)出通知書十天內(nèi)(按掛號寄出郵戳日期為準(zhǔn))與甲方簽訂《商品房買賣合同》。

3.乙方已付認(rèn)購金直接轉(zhuǎn)為購房者的房款。

4.本協(xié)議簽訂后若乙方退房或乙方未能按甲方通知日期前來與甲方簽訂《商品房買賣合同》,則視為自動放棄認(rèn)購。

甲方只退還乙方所交認(rèn)購金的50%,并有權(quán)將乙方所認(rèn)購之產(chǎn)業(yè)另行出售予他人,乙方不得有異議。

5.本認(rèn)購協(xié)議書經(jīng)甲乙雙方簽訂,對雙方均具有約束力,本認(rèn)購協(xié)議書之權(quán)益不得轉(zhuǎn)讓,如有變更認(rèn)購者名字開發(fā)商將收取總房款1%的手續(xù)費(fèi)。

6.乙方在協(xié)議書上登記的姓名、電話、聯(lián)系人姓名、通訊地址等如有更改,應(yīng)及時(shí)書面通知甲方,以便甲方及時(shí)更正與備案,否則造成延誤,后果自負(fù),甲方概不負(fù)責(zé)。

7.本認(rèn)購協(xié)議書一式兩份,甲、乙雙方各持一份,雙方簽字后生效。

甲方(簽章)________乙方(簽章)________

法人代表:__________委托人:____________

委托代理人:________身份證號碼:________

經(jīng)辦人:____________電話:______________

第11篇 開發(fā)商品房買賣合同

2023開發(fā)商品房買賣出賣人(簡稱甲方):__________

住址:____________________

身份證號碼:_______________

買受人(簡稱乙方):__________

______年______月______日出生

住址:____________________

身份證號碼:_______________

根據(jù)規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就房屋全售達(dá)成如下協(xié)議:

第一條項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)

出賣人以方式取得位于_______________的土地使用權(quán),甲方應(yīng)向乙方出示相關(guān)文件。

第二條房屋全售依據(jù)

買受人購買的房屋為全售房屋。

第三條買受人所購房屋的基本情況

買受人購買的房屋為本合同第一條規(guī)定的項(xiàng)目,即____________________,屬磚混結(jié)構(gòu),層高為_______________,建筑總層數(shù)為_____層。該房屋建筑面積共______平方米,其中_______________。套內(nèi)建筑面積為______平方米。

第四條價(jià)款

甲乙雙方約定按建筑面積計(jì)算價(jià)款,單價(jià)為每平方米為人民幣______元的總價(jià)款為____________元。此款一次性付完。

第五條房屋交付

甲方以于______年______月______日將房屋交付乙方,以全售合同為準(zhǔn)。

第六條屋質(zhì)量及基本情況。

甲方出售給乙方的房屋必須符合國家規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。該套房屋為_________________________。廁所只用蹲便器一個(gè),防盜門一扇,不作分戶門,層面軟性防xx性材料,可作屋頂花園,鋁合金窗,臨街面為外墻涂料。涉及的__________、_______________、氣戶頭費(fèi)由乙方承擔(dān)。

第七條產(chǎn)權(quán)登記及費(fèi)用

房屋產(chǎn)權(quán)由甲方統(tǒng)一辦理,屬村鎮(zhèn)產(chǎn)權(quán)。如今后土地所有權(quán)性質(zhì)發(fā)生變化,即轉(zhuǎn)為國有土地使用權(quán)后,其房屋產(chǎn)權(quán)登記時(shí)涉及的相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

第八條房屋質(zhì)量保修

房屋質(zhì)量保修按建設(shè)部《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》的規(guī)定執(zhí)行。

第九條本合同如有未盡事宜,雙方協(xié)商處理,或按《民法典》的相關(guān)規(guī)定處理。

第十條本合同自雙方簽字生效。

第十一條本合同一式三份,雙方各執(zhí)一份。

甲方:__________乙方:__________

第12篇 開發(fā)商解除商品房買賣合同起訴狀

原告_______________,男,漢族,生于_______________年_______________月_______________日,住_______________號_______________樓_______________單元_______________號,身份證號:________________________________,電話:_______________________________。

原告_______________,女,漢族,生于_______________年_______________月_______________號。住_______________市_______________號_______________號樓_______________單元_______________號,身份證號:________________________________。

被告_______________工程集團(tuán)有限公司_______________分公司,住所地_______________市_______________號,電話:________________________________。

負(fù)責(zé)人:________________________________

被告_______________工程集團(tuán)有限公司,住所地_______________市_______________號,電話:_______________________________

法定代表人:________________________________

訴訟請求

一、確認(rèn)原告_______________、_______________與被告_______________工程集團(tuán)有限公司_______________分公司簽訂房屋買賣的合同無效。

二、要求被告返還購房款_______________元及利息(以購房款_______________元為基數(shù),自付款之日起至起訴之_______________日按照中國人民銀行同期同類貸款利率計(jì)算)。

三、本案訴訟費(fèi)及其他與訴訟有關(guān)的費(fèi)用由被告承擔(dān)。

事實(shí)與理由

被告_______________工程集團(tuán)有限公司_______________分公司系被告_______________集團(tuán)有限公司下屬分公司。_______________年_______________月_______________日,原告_______________、_______________與被告_______________程集團(tuán)有限公司_______________分公司簽訂房屋買賣合同(編號:________________________________),合同約定:_________________兩原告購買被告_______________集團(tuán)有限公司_______________分公司將要建設(shè)的商品房(房屋面積共約_______________平方米,車庫約_______________平方米),房屋總價(jià)款為_______________元,兩被告應(yīng)于_______________年_______________月_______________日向被告_______________有限公司_______________分公司支付首期購房款_______________元,剩余房款由兩被告辦理銀行按揭,被告應(yīng)于_______________年_______________月_______________日將房屋交付原告使用。原告方依據(jù)合同履行了付款義務(wù),但是被告方_______________團(tuán)有限公司濟(jì)陽分公司卻遲遲不履行合同,并以各種理由推辭。后經(jīng)兩原告調(diào)查得知:_________________被告_______________有限公司_______________分公司所預(yù)售給兩原告的商品房至今未取得房屋預(yù)售許可證,并且房屋至今也未建成。被告_______________有限公司_______________分公司的欺詐行為嚴(yán)重侵害了原告的合法權(quán)益,為維護(hù)原告的合法權(quán)益,現(xiàn)依據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國民事訴訟法》及其它相關(guān)法律的規(guī)定向貴院提起訴訟,望貴院在查清事實(shí)的基礎(chǔ)上,判如所訴!

此致

_______________中級人民法院

起訴人:_________________

第13篇 城市土地開發(fā)商品房借款合同

2023城市土地開發(fā)商品房借款借款單位:____________________________(以下簡稱甲方)

貸款單位:____________________________(以下簡稱乙方)

甲方經(jīng)____________批準(zhǔn),開發(fā)__________________,面積________平方米,工作量__________萬元,因資金不足,經(jīng)向乙方申請,同意給予貸款?,F(xiàn)經(jīng)雙方商定,根據(jù)《城市土地開發(fā)和商品房貸款暫行辦法》(以下簡稱《貸款辦法》)的規(guī)定,特簽訂借款合同,共同遵守。

一、甲方向乙方借款________萬元,用作開發(fā)________的周轉(zhuǎn)資金。附用款計(jì)劃。

二、借款期限為________年,即自________年____月____日起,至________年____月____日止。

三、借款利率定為月息______‰,每季結(jié)算一次。

四、甲方以________和其它資金作為還款來源,在貸款到期前還清貸款本息,附還款計(jì)劃。

五、______________為甲方的擔(dān)保單位。擔(dān)保單位愿按《貸款辦法》第6條的規(guī)定,承擔(dān)償還貸款本息的連帶責(zé)任。

六、乙方由于自身的原因影響甲方用款時(shí),按照《貸款辦法》第11條的規(guī)定,付給甲方違約金。

七、其它事項(xiàng),按照《貸款辦法》有關(guān)規(guī)定辦理。

八、本合同經(jīng)甲、乙雙方及擔(dān)保單位簽章后生效,貸款全部還清后失效。

本合同正本簽章各方各執(zhí)1份,副本報(bào)各自主管上級1份。

甲方:(公章)________________________

地址:________________________________

法人代表:(簽章)____________________

開戶銀行及帳號:______________________

乙方:__________________銀行______行(公章)

地址:________________________________

法人代表:(簽章)____________________

擔(dān)保單位:(公章)____________________

地址:________________________________

法人代表:____________________________

開戶銀行及帳號:______________________

簽約日期:________年____月____日

簽約地點(diǎn):____________________________

第14篇 開發(fā)商商品房購房合同

2023開發(fā)商商品房購房合同編號:_________

出賣人:_________

住所:_________

郵編:_________

營業(yè)執(zhí)照號碼:_________

資格證書號碼:_________

法定代表人:_________

聯(lián)系電話:_________

委托代理人:_________

聯(lián)系電話:_________

買受人:_________

國籍:_________

性別:_________

出生年月日:_________

住所(址):_________

郵編:_________

證件名稱:_________

號碼:_________

聯(lián)系電話:_________

委托/法定代理人:_________

住所(址):_________

聯(lián)系電話:_________

根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣商品房達(dá)成如下協(xié)議:

第一條項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)

1、出賣人以出讓轉(zhuǎn)讓劃撥方式取得座落于_________地塊的國有土地使用權(quán)。

2、該地塊國有土地使用證號城鎮(zhèn)建設(shè)用地批準(zhǔn)書號為:_________,土地使用權(quán)面積為:_________,買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房)所在土地用途為:_________,土地使用年限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。

3、出賣人經(jīng)批準(zhǔn),在上述地塊上建設(shè)的商品房地名核準(zhǔn)名稱暫定名為:_________,建設(shè)工程規(guī)劃許可證號為:_________,建筑工程施工許可證號為:_________,建設(shè)工程施工合同約定的開工日期為:_________,建設(shè)工程施工合同約定的竣工日期為:_________。

第二條商品房情況

該商品房銷售許可證號:_________。

商品房座落:_________區(qū)_________縣_________路、道、街。

設(shè)計(jì)用途_________;建筑結(jié)構(gòu)_________;建筑層數(shù)為_________層。

建筑面積_________平方米,其中:套內(nèi)建筑面積_________平方米,公共部位分?jǐn)偨ㄖ娣e_________平方米。

商品房平面圖見附件一,商品房抵押、租賃等情況見附件二。

第三條計(jì)價(jià)方式與價(jià)款

出賣人與買受人約定按下述第_________種方式計(jì)算該商品房價(jià)款:

1、按建筑面積計(jì)算,該商品房單位為(_________幣)每平方米_________元,總金額(_________幣)_________元。

2、按套內(nèi)建筑面積計(jì)算,該商品房單價(jià)為(_________幣)每平方米_________元,總金額(_________幣)_________元整。

3、按套(單元)計(jì)算,該商品房總價(jià)款為(_________幣)_________元整。

4、_________。

第四條付款方式及期限

買受人采取下列第_________種方式付款。

1、一次性付款,自簽約日起_________日內(nèi)付全部價(jià)款_________元。(小寫:_________萬元)

2、分期付款。

(1)第一次付款自簽約日起_________日內(nèi)付全部價(jià)款的_________%;_________幣_________元。(小寫:_________元)

(2)第二次付款自簽約日起_________日內(nèi)付全部價(jià)款的_________%;_________幣_________元。(小寫:_________元)

(3)其余部分在移交房屋前一天付清_________%;_________幣_________元。(小寫:_________元)

3、貸款方式付款。買受人可以首期支付購房總價(jià)款的_________%,其余價(jià)款可以向_________銀行或住房公積金管理機(jī)構(gòu)借款支付。

4、其他方式_________。

第五條房產(chǎn)交付

1、房產(chǎn)實(shí)物狀況、權(quán)利狀況,符合有關(guān)規(guī)定和雙方約定的,方可交付;不符合有關(guān)規(guī)定和雙方約定的,不得交付。

2、出賣人須于_________前,將該房產(chǎn)及相關(guān)證明交付買受人。如遇不可抗力,雙方約定處理方式:_________。

3、上述相關(guān)證明包括:_________。

第六條產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記及其他相關(guān)設(shè)施登記

1、協(xié)議訂立后,買賣雙方應(yīng)在30日內(nèi),到房屋所有權(quán)登記機(jī)關(guān)辦理房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記手續(xù)。

2、按照有關(guān)規(guī)定,其他相關(guān)設(shè)施應(yīng)辦理登記的,應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)辦理。

3、如因一方原因造成另一方未能及時(shí)辦理房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記、其他相關(guān)設(shè)施登記造成損失的,應(yīng)依法承擔(dān)違約責(zé)任。

第七條出賣人逾期交付商品房的處理

除遇不可抗力外,出賣人如未按本合同約定日期交付商品房,逾期在_________日內(nèi)的,買受人有權(quán)向出賣人追究已付款利息,利息自合同約定出賣人應(yīng)支付商品房之日次日起至實(shí)際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計(jì)算。如超過上述約定期限的,買受人有權(quán)按照下述的第_________種約定,追究出賣人違約責(zé)任:

1、合同繼續(xù)履行。出賣人應(yīng)支付買受人已付款利息,利息自合同約定出賣人應(yīng)交付商品房之日次日起至實(shí)際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計(jì)算。此外,出賣人還應(yīng)每日按商品房價(jià)款的_________‰向買受人支付違約金。

2、解除合同。出賣人應(yīng)退還買受人已付款、支付已付款利息,利息自合同約定出賣人應(yīng)交付商品房之日次日起至出賣人退還買受人已付款之日止,按銀行同期貸款利率計(jì)算。此外,出賣人還應(yīng)每日按商品房價(jià)款的_________‰向買受人支付違約金。買受人的實(shí)際損失超過出賣人支付的違約金時(shí),出賣人還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

3、_________。

第八條買受人逾期付款的處理

買受人如未按本合同約定的日期付款,逾期在_________日內(nèi)的,出賣人有權(quán)追究買受人逾期付款及其利息,利息自合同約定買受人應(yīng)付款之日次日起至實(shí)際付款之日止,按銀行同期貸款利率計(jì)算。如超過上述約定期限的,出賣人有權(quán)按照下述的第_________種約定,追究買受人違約責(zé)任:

1、合同繼續(xù)履行。買受人應(yīng)支付逾期付款及其利息,利息自合同約定買受人應(yīng)付款之日次日起至實(shí)際付款之日止,按銀行同期貸款利率計(jì)算。此外,買受人還應(yīng)每日按商品房價(jià)款的_________‰向出賣人支付違約金。

2、解除合同。買受人應(yīng)每日按商品房價(jià)款的_________‰向出賣人支付違約金。

3、_________。

第九條面積確認(rèn)及面積差異處理。

(一)根據(jù)當(dāng)事人選擇的計(jì)價(jià)方式,本條規(guī)定以_________(建筑面積/套內(nèi)建筑面積)(本條款中均簡稱面積)為依據(jù)進(jìn)行面積確認(rèn)及面積差異處理。

(二)當(dāng)事人選擇按套計(jì)價(jià)的,不適用本條約定。

(三)合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的,以產(chǎn)權(quán)登記面積為準(zhǔn)。

(四)商品房交付后,產(chǎn)權(quán)登記面積與合同約定面積發(fā)生差異,雙方同意按第_________種方式進(jìn)行處理:

1、雙方自行約定:_________。

2、雙方同意按以下原則處理:

(1)面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)的,據(jù)實(shí)結(jié)算房價(jià)款;

(2)面積誤差比絕對值超出3%時(shí),買受人有權(quán)退房。

(五)買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人,并按_________利率付給利息。

(六)買受人不退房的,產(chǎn)權(quán)登記面積大于合同約定面積時(shí),面積誤差比在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價(jià)款由買受人補(bǔ)足;超出3%部分的房價(jià)款由出賣人承擔(dān),產(chǎn)權(quán)歸買受人。產(chǎn)權(quán)登記面積小于合同登記面積時(shí),面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價(jià)款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價(jià)款由出賣人雙倍返還買受人。

產(chǎn)權(quán)登記面積-合同約定面積

面積誤差比=——×100%

合同約定面積

(七)因設(shè)計(jì)變更造成面積差異,雙方不解除合同的,應(yīng)當(dāng)簽署補(bǔ)充協(xié)議。

第十條出賣人關(guān)于房屋產(chǎn)權(quán)狀況的承諾

出賣人保證銷售的商品房沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛。因出賣人原因,造成該商品房不能辦理產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的,由出賣人承擔(dān)全部責(zé)任。若出售的商品房設(shè)有他項(xiàng)權(quán)利的,出賣人應(yīng)當(dāng)在出售前征得他項(xiàng)權(quán)人的書面同意,并以書面形式公示和明確告知買受人。

第十一條出賣人關(guān)于裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)承諾的違約責(zé)任

出賣人交付使用的商品房的裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合雙方約定(附件三)的標(biāo)準(zhǔn)。達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的,買受人有權(quán)要求出賣人按照下述第_________種方式處理:

1、出賣人賠償雙倍的裝飾、設(shè)備差價(jià)。

2、_________

3、_________

第十二條出賣人關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑正常運(yùn)行的承諾

本項(xiàng)目物業(yè)管理用房為_________m2,位于_________幢_________單元_________房號_________,軸線范圍_________。

出賣人承諾與該商品房直接關(guān)聯(lián)的下列基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑按以下日期達(dá)到使用條件:

1、于_________年_________月_________日前通水;

2、于_________年_________月_________日前通電;

3、于_________年_________月_________日前通氣;

4、_________;

5、_________。

如果在規(guī)定日期內(nèi)未達(dá)到使用條件,雙方同意按以下方式處理:

1、_________

2、_________

第十三條風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的轉(zhuǎn)移

該商品房的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任自交付之日起由出賣人轉(zhuǎn)移給買受人。如買受人未按約定的日期辦理該房屋的驗(yàn)收交接手續(xù),出賣人應(yīng)當(dāng)發(fā)出書面催告書一次。買受人未按催告書規(guī)定的日期辦理該房屋的驗(yàn)收交接手續(xù)的,則自催告書約定的驗(yàn)收交接日之第二日起該房屋的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)移由買受人承擔(dān)。

第十四條保修責(zé)任

自買受人實(shí)際接收該商品房之日起,出賣人對該商品房的下列部位和設(shè)施承擔(dān)建筑施工質(zhì)量保修責(zé)任,保修期內(nèi)的保修費(fèi)用由出賣人承擔(dān):

1、墻面,保修_________月;

2、地面,保修_________月;

3、頂棚,保修_________月;

4、門窗,保修_________月;

5、上水,保修_________月;

6、下水,保修_________月;

7、暖氣,保修_________月;

8、煤氣,保修_________月;

9、電路,保修_________月;

10、_________,保修_________月。

保修期內(nèi),因不可抗力的因素,或其他非出賣人原因造成的損壞,出賣人無須承擔(dān)責(zé)任,但可協(xié)助維修,維修費(fèi)用由買受人承擔(dān)。

第十五條質(zhì)量爭議的處理

買受人對該商品房提出有重大質(zhì)量問題,買賣雙方產(chǎn)生爭議時(shí),以_________出具的書面工程質(zhì)量評定意見作出處理爭議的依據(jù)。

第十六條雙方可以就下列事項(xiàng)約定

1、該商品房所在樓宇的屋面使用權(quán)。

2、該商品房所在樓宇的外墻面使用權(quán)。

3、_________。

第十七條房屋的用途

1、買受人的房屋僅作_________使用,買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建筑主體結(jié)構(gòu)、承重結(jié)構(gòu)和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外,買受人在使用期間有權(quán)與其他權(quán)利人共同享用與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施,并按占地和公共部位與公用房屋分?jǐn)偯娣e承擔(dān)義務(wù)。

2、出賣人不得擅自改變與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施的使用性質(zhì)。

第十八條物業(yè)管理

該商品房移交后,買受人承諾遵守小區(qū)(樓宇)管理委員會選聘的物業(yè)管理公司制定的物業(yè)管理規(guī)定;在小區(qū)(樓宇)管理委員會未選定物業(yè)管理機(jī)構(gòu)之前,出賣人指定_________公司負(fù)責(zé)物業(yè)管理,買受人遵守負(fù)責(zé)物業(yè)管理的公司制定的物業(yè)管理規(guī)定。

第十九條聲明及保證

出賣人:

1、出賣人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2、出賣人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。

3、在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對出賣人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4、出賣人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是出賣人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

買受人:

1、買受人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2、買受人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。

3、在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對買受人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4、買受人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是買受人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

第二十條保密

買賣雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計(jì)劃、運(yùn)營活動、財(cái)務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

第二十一條通知

1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。

2、各方通訊地址如下:_________。

3、一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。

第二十二條合同的變更

本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時(shí),買賣任何一方需變更本合同的,要求變更一方應(yīng)及時(shí)書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權(quán)變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟(jì)損失,由責(zé)任方承擔(dān)。

第二十三條合同的轉(zhuǎn)讓

除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù),任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效。

第二十四條爭議的處理

1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第二十五條不可抗力

1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。

2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時(shí)間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時(shí)間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方,有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3、不可抗力事件發(fā)生時(shí),雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責(zé)任。

4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。

第二十六條合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。

第二十七條補(bǔ)充與附件

本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,買賣雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。

第二十八條合同的效力

1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

2、本協(xié)議一式_________份,出賣人、買受人各_________份,具有同等法律效力。

3、本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。

出賣人(蓋章):_________買受人(蓋章):_________

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

委托代理人(簽字):_________委托代理人(簽字):_________

簽訂地點(diǎn):_________簽訂地點(diǎn):_________

第15篇 個(gè)人與開發(fā)商簽訂認(rèn)購書,如何判定商品房買賣認(rèn)購書性質(zhì)?

導(dǎo)讀:在商品房買賣認(rèn)購書中,當(dāng)事人作出明確的將來訂立本約的意思表示,即便事后買受人向出賣人部分履行購房款給付義務(wù),也不能該認(rèn)購書的預(yù)約性質(zhì)。

案情簡介:王美芳與金壇房屋建設(shè)開發(fā)有限公司發(fā)生商品房預(yù)售合同糾紛

2001年8月6日,王美芳與開發(fā)公司協(xié)商預(yù)定金海灣住宅事宜,并向開發(fā)公司繳納預(yù)收房款10000元。2002年3月12日,王美芳向開發(fā)公司繳納房款40000元。同日,開發(fā)公司(甲方)與王美芳(乙方)簽訂房屋建設(shè)開發(fā)協(xié)議書1份,約定:乙方需購甲方金海灣07樓505室房屋,約133平方米,合計(jì)金額約19.3萬元;此協(xié)議為預(yù)定金海灣住宅,待正式圖紙核準(zhǔn)后,簽訂正式合同,以正式合同為準(zhǔn)。

2006年10月13日、2010年9月2日,開發(fā)公司兩次以市政府對金海灣地段規(guī)劃調(diào)整、原金海灣住宅開發(fā)計(jì)劃不能實(shí)施為由,通知王美芳解除合同,領(lǐng)取預(yù)付款本息。2013年1月5日,王美芳訴至江蘇省金壇市人民法院,請求判令開發(fā)公司履行房屋建設(shè)開發(fā)協(xié)議書,交付金壇市金海灣07樓505室房屋。

一審法院認(rèn)為,雙方房屋建設(shè)開發(fā)協(xié)議書屬預(yù)約,不能構(gòu)成本約,王美芳要求開發(fā)公司交房的訴訟請求不能成立,遂于2013年7月1日作出(2013)壇民初字第0168號民事判決,駁回王美芳的訴訟請求。王美芳不服一審判決,上訴至江蘇省常州市中級人民法院,該院于2013年11月1日作出二審判決:駁回上訴,維持原判。

法院判決:駁回王美芳的再審申請

王美芳的再審申請不符合《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條規(guī)定的情形,依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零四條第一款的規(guī)定,裁定如下:駁回王美芳的再審申請。

律師說法:王美芳認(rèn)為雙方之間的協(xié)議為正式的商品房買賣合同,依據(jù)不足

《最高人民法院﹤關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋﹥》第五條規(guī)定,商品房的認(rèn)購、訂購、預(yù)訂等協(xié)議具備《商品房銷售管理辦法》第十六條規(guī)定的商品房買賣合同的主要內(nèi)容,并且出賣人已經(jīng)按照約定收受購房款的,該協(xié)議應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為商品房買賣合同。《商品房銷售管理辦法》第十六條規(guī)定,商品房買賣合同應(yīng)當(dāng)明確以下主要內(nèi)容:(一)當(dāng)事人名稱或者姓名和住所;(二)商品房基本狀況;(三)商品房的銷售方式;(四)商品房價(jià)款的確定方式及總價(jià)款、付款方式、付款時(shí)間;(五)交付使用條件及日期;(六)裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)承諾;(七)供水、供電、供熱、燃?xì)狻⑼ㄓ?、道路、綠化等配套基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施的交付承諾和有關(guān)權(quán)益、責(zé)任;(八)公共配套建筑的產(chǎn)權(quán)歸屬;(九)面積差異的處理方式;(十)辦理產(chǎn)權(quán)登記有關(guān)事宜;(十一)解決爭議的方法;(十二)違約責(zé)任;(十三)雙方約定的其他事項(xiàng)。本案中,雙方之間的協(xié)議僅約定了房屋的位置,對房屋的面積、總價(jià)款、房屋交付日期、交付標(biāo)準(zhǔn)、配套設(shè)施、面積差異的處理等等內(nèi)容均無約定,且雙方還特別約定,此協(xié)議僅為預(yù)訂金海灣住宅,待圖紙核準(zhǔn)后,簽訂正式合同,以正式合同為準(zhǔn),故王美芳認(rèn)為雙方之間的協(xié)議為正式的商品房買賣合同,依據(jù)不足。一、二審判決認(rèn)定雙方的協(xié)議為商品房買賣合同之預(yù)約合同的主要依據(jù)是協(xié)議內(nèi)容,而非當(dāng)事人一方庭審中的陳述。王美芳分兩次向開發(fā)公司繳款的收據(jù)上雖分別載明“預(yù)收房款”、“房款”,但僅憑兩次交款收據(jù),不足以推翻一、二審判決關(guān)于雙方之間的合同系商品房買賣合同的預(yù)約合同的認(rèn)定。

本文章摘自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)聯(lián)系刪除!

第16篇 城鎮(zhèn)土地開發(fā)商品房借款合同

2023城鎮(zhèn)土地開發(fā)商品房借款合同編號:________________房字第________號

借款單位:(以下簡稱甲方)_____________________

地址:_________________________________________

電話:_________________________________________

貸款單位:(以下簡稱乙方)_____________________

地址:_________________________________________

電話:_________________________________________

甲方經(jīng)________________批準(zhǔn),開發(fā)______________,面積______________平方米,工作量________________萬元,因資金不足,經(jīng)向乙方申請,同意給予貸款。現(xiàn)經(jīng)雙方商定,根據(jù)《城鎮(zhèn)土地開發(fā)和商品房貸款辦法》(以下簡稱《貸款辦法》的規(guī)定,特簽訂借款合同,共同遵守。

一、甲方向乙方借款(大寫)__________________萬元,用作開發(fā)________________的周轉(zhuǎn)金。附用款計(jì)劃。

二、借款期限為____________________,即自________年______月______日起,至________年______月______日止。

三、借款利率定為月息________‰,每季結(jié)算一次。貸款利息按實(shí)際支用數(shù)計(jì)息,甲方不能按期支付利息時(shí),計(jì)算復(fù)利。

四、逾期貸款,加計(jì)利息30%,挪用貸款加罰利息100%。

五、甲方以________和其它資金作為還款來源,在貸款到期前還清貸款本息。附還款計(jì)劃。

六、甲方用______人為借款的保證。全部貸款到期,貸款方發(fā)出逾期通知三個(gè)月后,仍未歸還,貸款方可以直接從借款方或擔(dān)保方的各項(xiàng)投資和存款中扣收。

七、甲方應(yīng)用自有財(cái)產(chǎn)或開發(fā)產(chǎn)品作為貸款的抵押。借款企業(yè)無力償還本息時(shí),乙方有權(quán)依照法律程序處理作為貸款保證的財(cái)產(chǎn)或開發(fā)產(chǎn)品。

八、甲方出現(xiàn)《貸款辦法》中第十七條所述情形之一者,乙方有權(quán)從借款方或擔(dān)保方的各項(xiàng)投資和存款中扣收部分或全部貸款。

九、乙方由于自身的原因影響甲方用款時(shí),按照《貸款辦法》第十二條的規(guī)定,付給甲方違約金。

十、其他事項(xiàng),按照《貸款辦法》的有關(guān)規(guī)定辦理。

十一、本合同經(jīng)甲乙雙方及擔(dān)保單位簽章后生效,貸款全部還清后失效。本合同正本簽章方各執(zhí)一份,副本報(bào)各自主管上級一份。

十二、如遇國家調(diào)整利率,按國家規(guī)定執(zhí)行。

甲方:(公章)_____________

負(fù)責(zé)人:(簽章)___________

_______年_______月_______日

乙方:(公章)_____________

負(fù)責(zé)人:(簽章)___________

_______年_______月_______日

擔(dān)保單位:(公章)_________

負(fù)責(zé)人:(簽章)___________

_______年_______月_______日

開發(fā)商商品房合同(16份范本)

原告_______________,男,漢族,生于_______________年_______________月_______________日,住_______________號_______________樓_______________單元_______________號,身份證號…
推薦度:
點(diǎn)擊下載文檔文檔為doc格式

相關(guān)開發(fā)商信息

  • 開發(fā)商房屋買賣合同(5份范本)
  • 開發(fā)商房屋買賣合同(5份范本)94人關(guān)注

    繼續(xù)履行合同起訴狀原告:_________________男,漢族,19__________年_____月__________日出生身份證號碼:______________電話:______________地址:_________________市___ ...[更多]

  • 開發(fā)商商品房合同(3份范本)
  • 開發(fā)商商品房合同(3份范本)92人關(guān)注

    2023開發(fā)商商品房預(yù)售甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方購買甲方預(yù)售的《______________》商品房事宜,訂立本合同。第一條甲方通過土地使用權(quán)出讓轉(zhuǎn) ...[更多]

  • 開發(fā)商品房合同(10份范本)
  • 開發(fā)商品房合同(10份范本)92人關(guān)注

    2023開發(fā)商品房貸款合同編號房字第號借款單位:(以下簡稱甲方)地址:電話:貸款單位:(以下簡稱乙方)地址:電話:甲方經(jīng)________批準(zhǔn),開發(fā)_______,面積_______平方米,工作量____ ...[更多]

  • 開發(fā)商房屋合同(7份范本)
  • 開發(fā)商房屋合同(7份范本)71人關(guān)注

    申請人:________________。住所地:_________________市__________區(qū)_____________大街__________號。法定代表人:_______________________,廠長,電話:________________ ...[更多]

  • 開發(fā)商品房合同(16份范本)
  • 開發(fā)商品房合同(16份范本)21人關(guān)注

    城鎮(zhèn)土地開發(fā)和商品房借款合同(二)(參考格式)合同編號房字第號借款單位:(以下簡稱甲方)地址:電話:貸款單位:(以下簡稱乙方)地址:電話:甲方經(jīng)________批準(zhǔn),開發(fā)_______,面積_______平 ...[更多]

相關(guān)專題

房屋合同熱門信息