簽房屋買賣合同（16份范本）

第1篇 上海簽房屋買賣合同

2023上海簽房屋買賣第一條項目建設依據(jù)。

出賣人以___________方式取得位于___________、編號為___________的地塊的土地使用權。土地使用權出讓合同號土地使用權劃撥批準文件號劃撥土地使用權轉讓批準文件號為______________________。該地塊土地面積為___________，規(guī)劃用途為___________，土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。出賣人經(jīng)批準，在上述地塊上建設商品房，現(xiàn)定名暫定名___________。建設工程規(guī)劃許可證號為___________，施工許可證號為___________。

第二條商品房銷售依據(jù)。

買受人購買的商品房為現(xiàn)房預售商品房。預售商品房批準機關為___________，商品房預售許可證號___________。

第三條買受人所購商品房的基本情況。

買受人購買的商品房為本合同第一條規(guī)定的項目中的：

第___________幢座___________單元層___________號房。該商品房的用途為___________，屬___________結構，

層高為___________，建筑層數(shù)地上___________層，地下___________層。該商品房陽臺是封閉式非封閉式。該商品房合同約定產(chǎn)權登記建筑面積共___________平方米，其中，套內(nèi)建筑面積___________平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積___________平方米。

第四條計價方式與價款。

出賣人與買受人約定按下述第___________種方式計算該商品房價款：

按建筑面積計算，該商品房單價為每平方米______元，總金額_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。

按套內(nèi)建筑面積計算，該商品房單價為每平方米__________元，總金額_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。

按套計算，該商品房總價款為_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百____拾______元整。

。

第五條面積確認及面積差異處理。

根據(jù)當事人選擇的計價方式，本條規(guī)定以建筑面積套內(nèi)建筑面積為依據(jù)進行面積確認及面積差異處理。

當事人選擇按套計價的，不適用本條約定。

合同約定面積與產(chǎn)權登記面積有差異的，以產(chǎn)權登記面積為準。

第2篇 購房簽房屋買賣合同

2023購房簽房屋買賣賣方：

地址：聯(lián)系電話：

買方：

姓名：：

地址：聯(lián)系電話：

第一條房屋的基本情況：

甲方房屋坐落于位于第___層戶，房屋結構為__，房產(chǎn)證登記面積____平方米，地下室一間，面積平方，房屋權屬證書號為。

第二條價格：

以房產(chǎn)證登記面積為依據(jù)，每平米元，該房屋售價總金額為萬元整，大寫：。

第三條付款方式：

乙方于本合同簽訂之日向甲方支付定金___元整，大寫：，日內(nèi)交付萬元，余款元在房屋過戶手續(xù)辦理完畢之日支付。

第四條房屋交付期限：

甲方應于本合同簽訂之日起日內(nèi)，將該房屋交付乙方。

第五條乙方逾期付款的違約責任：

乙方如未按本合同第三條規(guī)定的時間付款，甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約責任。自本合同規(guī)定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止，每逾期一天，乙方按累計應付款的__%向甲方支付違約金。逾期超過__日，即視為乙方不履行本合同，甲方有權解除合同，追究乙方的違約責任。

第六條甲方逾期交付房屋的違約責任：

除不可抗拒的自然災害等特殊情況外，甲方如未按本合同第四條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用，乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約責任。每逾期一天，甲方按累計已付款的__%向乙方支付違約金。逾期超過__日，則視為甲方不履行本合同，乙方有權解除合同，追究甲方的違約責任。

第七條關于產(chǎn)權過戶登記的約定：

甲方應協(xié)助乙方在房屋產(chǎn)權登記機關規(guī)定的期限內(nèi)向房屋產(chǎn)權登記機關辦理權屬過戶登記手續(xù)。如因甲方的原因造成乙方不能在房屋交付之日起_____天內(nèi)取得房地產(chǎn)權屬證書，乙方有權解除合同，甲方須在乙方提出退房要求之日起__天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方，并按已付款的__%賠償乙方損失。

第八條簽訂合同之后，所售房屋室內(nèi)設施不再變更。甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權糾紛，質量符合國家有關規(guī)定，符合房屋出售的法定條件。房屋交付使用之前的有關費用包括水、電、氣、物業(yè)、有線等費用有甲方承擔。由此引發(fā)的糾紛有甲方自行處理，于乙方無關。

第九條甲方保證在辦理完過戶手續(xù)之日起日內(nèi)，將戶口遷出，逾期超過___日，乙方每日按已付款的__%收取違約金。

第十條因本房屋所有權轉移所發(fā)生的稅費均按國家的有關規(guī)定由甲乙雙方交納。

第十一條本合同未盡事項，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補充協(xié)議。

第十二條本合同在履行中發(fā)生爭議，由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時，甲、乙雙方同意由_方所在地人民法院起訴。

第十三條本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等效力。

出賣人：買受人：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

第3篇 網(wǎng)簽版房屋買賣合同樣式

出賣方：xxx，以下簡稱甲方； 購買方：xxx，以下簡稱乙方。 根據(jù)國家有關房屋買賣的規(guī)定(可寫明具體的法律、 法規(guī) 名稱)，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。

第一條乙方購買甲方坐落在______市______街______巷______號的房屋______棟______間，建筑面積為______平方米。

第二條上述房產(chǎn)的交易價格：xxxxxx__

第三條付款時間與辦法： 1乙方應于________年____月____日前向甲方付清房產(chǎn)款項(交款日期以匯款日期為準)。 2乙方應交給甲方現(xiàn)金______元；其余______元均由乙方按甲方提供的匯款地點、收款人匯給甲方。

第四條甲方應于________年____月____日前將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用。

第五條稅費分擔 1甲方承擔房產(chǎn)交易中房產(chǎn)局應征收甲方的交易款的______%的交易費，承擔公證費、協(xié)議公證費。 2乙方承擔房產(chǎn)交易中房產(chǎn)局應征收乙方的交易額的______%的交易費，承擔房產(chǎn)交易中國家征收的一切其他稅費。

第六條 違約責任 1乙方必須按期向甲方付款，如逾期，每逾期一天，應向甲方償付違約部分房產(chǎn)款______%的 違約金 。 2甲方必須按期將房產(chǎn)交付乙方使用，否則，每逾期一天，應向乙方償付違約部分房產(chǎn)款%的違約金。

第七條本合同主體 1甲方是______、______、______、______，共______人，委托 代理 人______即甲方代表人。 2乙方是______單位，代表人是______。

第八條本合同經(jīng)國家公證機關______公證處公證。

第九條本合同一式______份，甲方產(chǎn)權人各一份，乙方一份。______房產(chǎn)管理局、______公證處各一份。 甲方：______乙方：______ 代表：______(簽名)代表：______(簽名) 地址：______地址：______ 電話：______電話：______ ________年____月____日

第4篇 網(wǎng)簽房屋買賣合同

委托人：_______________(以下簡稱甲方，即買方)

受托人：_______________(以下簡稱乙方)

第三人：_______________(以下簡稱丙方，即賣方)

買賣雙方已經(jīng)簽訂位于_______________市(以下簡稱“該房屋”)的買賣(居間)合同，三方在協(xié)商一致的基礎上，本著平等、自愿的原則，簽訂本合同。

第一條甲方申請貸款事項

貸款銀行：_______________;貸款期限：_______________年;貸款金額：人民幣_______________元。以上事項以貸款銀行審定為準。

第二條委托事項

1、甲方委托乙方向銀行代為提出貸款申請，貸款銀行作出同意或者不同意的決定均視為乙方完成本事項。2、乙方根據(jù)貸款銀行的需要為甲方向銀行貸款提供階段性擔保。擔保期限為：自貸款銀行發(fā)放貸款起至該房屋抵押完成、《房地產(chǎn)權證》交回貸款銀行為止。如果貸款銀行不需要乙方提供階段性擔保，甲方仍應按本合同第三條約定向乙方全額支付服務費。

第三條貸款服務費金額及支付方式

1、貸款服務費金額：人民幣_______________元，由甲方在簽訂本合同時一次性支付給乙方。

2、因代辦貸款產(chǎn)生的郵寄費用(包括乙方向甲方發(fā)出的郵寄函件)復印費用等，由甲方承擔。

第四條甲方責任

1、甲方應當符合相應的貸款條件，應當按照規(guī)定提交相關證件資料，并保證其真實、準確、合法、有效、及時。否則，甲方應自行承擔其責任，除乙方已經(jīng)收取的貸款服務費不予退還外，還應賠償乙方損失。

2、按規(guī)定應當由甲方本人到場辦理手續(xù)的，甲方應在乙方電話或書面通知后2個工作日內(nèi)達到指定地點辦理手續(xù)。如果甲方未到場辦理手續(xù)的，甲方應按每日_______________元的標準向乙方另行增加支付貸款服務費。

3、甲方應無條件配合乙方辦理該房屋的抵押登記手續(xù)，同意乙方將抵押登記后的《房地產(chǎn)權證》轉交給貸款銀行收執(zhí)保管。甲方遲延交驗證件資料或拒絕配合辦理抵押登記手續(xù)(包括甲方因其他糾紛致使該房屋被司法凍結、查封等情形)，導致乙方不能及時開展工作的，均屬甲方違約。甲方應按其實際延誤的時間，以每日30元的標準向乙方另行增加支付貸款服務費;延誤時間超過5日的，另行增加貸款服務費標準違按每日60元計算。

4、甲方應當按本合同約定支付給乙方服務費及有關費用。

5、如甲方違反本條第1、2、3款約定的義務，乙方有權隨時解除本合同。合同解除時貸款銀行已發(fā)放貸款的，甲方應將所借全部款項立即給付給乙方(銀行發(fā)放的貸款額及相應利息)，由乙方轉交給銀行。

6、在乙方為甲方提供階段性擔保期間，如該房屋過戶到甲方名下的，甲方即以該房屋為乙方提供反擔保抵押。

第五條乙方責任

1、乙方應在收妥相關證件資料后，及時在貸款銀行、登記機關等規(guī)定時限內(nèi)或約定時限內(nèi)辦理委托事項。如因貸款銀行或登記機關的原因造成不能準時辦理相關事宜的，乙方免責。

2、乙方為甲方向貸款銀行提供階段性擔保。

3、乙方應履行本合同規(guī)定的通知義務。

4、乙方應對所代收的各項稅、費?？顚Ｓ?，及時給付，不得挪用。

第六條丙方責任

1、同意甲方采用貸款方式支付購房款。

2、丙方應履行該房屋轉移登記中應盡的責任，包括稅、費的承擔、資料的及時提供及人員的及時到場等事項。

3、因丙方原因導致本合同不能履行，丙方除應向甲方和乙方分別支付違約金_______________元人民幣外，還應賠償甲方和乙方的全部損失。如貸款銀行已經(jīng)發(fā)放貸款的，則丙方應立即將該貸款及相應利息給付給乙方，再由乙方歸還給銀行。

第七條送達地址確認

甲方、丙方確認因履行本合同而產(chǎn)生的相關文書郵寄送達地址為：

甲方收件人：_______________，地址：_______________;

丙方收件人：_______________，地址：_______________.

如未填寫，則甲方、丙方確認其身份證或營業(yè)執(zhí)照上記載地址為相關文書的郵寄送達地址。乙方按上述地址寄出相關文書3日，則認為已經(jīng)送達和履行了通知義務。

第八條特別約定

1、按照該房屋買賣(居間)合同約定的有關該房屋產(chǎn)權轉移登記稅、費和抵押登記費用的承擔方，應在簽訂本合同時將該費用先行支付給乙方，由乙方代收代支。

2、因費用承擔方未能及時支付上述費用給乙方，乙方將不向貸款銀行出具放款通知單，因此而產(chǎn)生的不能準時發(fā)放貸款所造成的后果均由責任方承擔。

第九條糾紛的處理

如因履行本合同產(chǎn)生的糾紛，三方可協(xié)商解決;協(xié)商不成的，任何一方可向乙方所在地人民法院起訴。

第十條本合同一式三份，經(jīng)三方簽字或蓋章后生效。

甲方：_______________

_________年_________月________日

乙方：_______________

_________年_________月________日

丙方：_______________

_________年_________月________日

第5篇 蘇州賣2手房不簽訂房屋買賣合同

一、蘇州賣2手房不簽訂房屋買賣合同

（一） 房屋面積方面的條款

購房者在簽訂購買現(xiàn)房時合同時在此條款中要求寫明建筑面積，及建筑面積中含共用面積的組成部分及具體平米數(shù)，使用面積平米數(shù)，建筑面積與使用面積的比例；購買預售房還要注意暫測面積與實測面積的誤差問題。此條款應如此表述“誤差在3%之內(nèi)（含3%），視為正常誤差，但誤差部分應按實際面積在合同中規(guī)定的單價重新結算；若誤差超過3%，則視為賣方違約，賣方應承擔約責任。”另外，所購樓的樓號、房號、單元在整幢樓中的位置示意圖、單元的平面圖也應在合同中寫明或作為附件。

（二） 價格、收費、付款數(shù)額的條款

價格條款應比較明確，應有細項約束發(fā)展商不得隨意加價，不應包括其他各種不合理費用。在付款方式條款中，應明確、詳細規(guī)定付款方式，如繳納定金的時間、數(shù)額、分期付款的步驟、時間、數(shù)額等。

（三） 不可抗力

房產(chǎn)銷售合同有關違約責任的條款一般都有“銷售方遇不可抗力導至逾期交房，不承擔責任。”這樣的表述。‘不可抗力’是指不能預見、不可避免并不能克服的客觀情況，如：地震、火災、戰(zhàn)爭等。依照此法，房產(chǎn)買賣合同中設定有關了延伸、擴張。但售房方不能把發(fā)展商自己的過錯，如：對市場判斷不準確投資失誤、項目設計不周密修改方案等因素歸之為不可抗力，同時也不能把應該預計到而沒有預計到的季節(jié)影響、上級行為、政府行為等因素歸之為不可抗力，從而免除自己理應承擔的違約責任。因此簽訂合同時，應特別注意“不可抗力”在合同中是如何界定的。

（四） 房屋質量的條款

購房者在簽合同時一定要詳細地把質量要求寫進合同。如：臥室、廚房、衛(wèi)生間的裝修標準、等級；建材配備清單、等級； 屋內(nèi)設備清單；水、電、氣、管線通暢；門、窗、家具瑕疵；房屋抗震等級等質量要求都應涉及到。合同中還可以規(guī)定房屋的保質期、附屬設備保持期等。

（五） 售后物業(yè)管理的條款

這是購房人在簽合同時容易忽略的內(nèi)容。目前我國對于物業(yè)管理方面的法律、法規(guī)及相關政策尚不健全，房產(chǎn)買賣雙方責任不好界定，但購房人還是可以從以下幾個方面進行把握，如：業(yè)主對物業(yè)管理公司的選擇權利；業(yè)主對物業(yè)管理方式確定的權利；物業(yè)管理公司的職責范圍；物業(yè)管理費標準的制定等。保證購房人入住后水、電、氣供應，保安、房屋維修、公用設施、郵政、通訊等服務到位，并按規(guī)定收取物業(yè)管理費。

二、委托房屋買賣合同

協(xié)議雙方：

甲方（受委托方）：鎮(zhèn)江市xx房產(chǎn)買賣有限公司

乙方（委托方）：

甲、乙方雙方本著'自愿，平等，信用'的原則，經(jīng)協(xié)商達成委托賣房協(xié)議如下:

（一）乙方應如實填寫>，并出示產(chǎn)權證及身份證，提供產(chǎn)權證復印件。

（二）乙方保證該房屋權屬清楚無爭議，無糾紛，并已征得共有人（或產(chǎn)權人）同意，否則造成不良后果均由乙方負責。

（三）該方最終成交價，由買賣雙方自主商定，甲方只提供參考意見。乙方與甲方所介紹的賣房達成買賣協(xié)議時，須交甲方按成交價的1%的中介費，成交價低于伍萬元按500元收費。

（四）乙方也可同時委托他人或自行聯(lián)系賣房，但不得與甲方介紹的買方以各種借口私下交易，否則，應承擔雙倍的中介服務費（乙方賣房一旦可以成交，因乙方原因不能成交，乙方須按規(guī)定給付中介費）。

（五）甲方應通過媒體發(fā)布賣房信息。物色，篩選，推薦適合買方。帶客戶到乙方現(xiàn)場看房。如實傳遞買賣雙方的要求，積極周旋，直至買賣成交。

（六）甲方還可以為乙方提供下列服務：起草房屋買賣協(xié)議、代辦產(chǎn)權轉移過戶手續(xù);為定金、房款的收付提供信用帳戶，鈍化矛盾、調(diào)解糾紛，提供有關法律服務。

（七）本協(xié)議壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，雙方簽字蓋章后生效，如雙方今后另行簽訂協(xié)議或委托書，本協(xié)議終止，權利義務關系以后簽協(xié)議為準。

甲方：鎮(zhèn)江xx房產(chǎn)買賣有限公司乙方：

地址：電話：

委托代理人：

身份證號碼：

委托日期：年月日

三、簽訂買房合同要注意哪些細節(jié)

細節(jié)1

買房合同中應該寫明房屋的數(shù)量和質量、付款的方式和金額、交房的時間、地點以及違約責任等條款?？梢园凑站W(wǎng)上的一些買房合同范本來簽訂合同。在必要的時候，房屋買賣雙方還可以簽訂有關的補充協(xié)議，特別是有關房屋的面積和購房人付款的方式等關鍵條款，一定要有明確的約定。另外，所買的房子的單元、樓號要在合同中寫明或者是作為附件說明。

細節(jié)2

關于房屋的價格等方面的條款，開發(fā)商不得隨意的加價，而且房價中也不得包括各種不合理的費用。如果開發(fā)商要求購房者付出各種款項、稅費，購房者有權要求開發(fā)商出示相關的文件和規(guī)定，對于一些不合理的收費，購房者有權拒絕支付。

細節(jié)3

在買房合同中，有關房屋質量的條款也需要引起大家的注意，在簽訂買房合同的時候一定要要求開發(fā)商把房屋質量詳細的寫進買房合同中去。比如衛(wèi)生間、廚房、臥室的裝修標準和登記，水電氣的管線通暢，房屋的抗震等級是多少，等等的內(nèi)外質量都要求要寫清楚。同時買房合同中還要規(guī)定房屋的保質期和設備保質期等。

細節(jié)4

買房合同中的物業(yè)管理條款，也是大家比較容易忽略的內(nèi)容。在物業(yè)管理方面，我國的法律法規(guī)還不是很健全，所以買賣雙方在責任確定方面不好界定，但是大家可以從以下幾個方面進行把握。比如：對物業(yè)管理公司的選擇權利、對物業(yè)管理方式確定的權利、明確物業(yè)管理公司的職責，保證在業(yè)主入住之后水電氣的供應，保安、公用設施、通訊等服務到位，并按規(guī)定收取物業(yè)管理費。

細節(jié)5

買房合同注意事項及常見細節(jié)問題大概就是這些內(nèi)容了。買房是一件很重要的事情，所以大家一定要謹慎的對待，在簽訂買房合同的時候也一定要清楚里面的具體內(nèi)容，這都關系到我們自身的利益，注意細節(jié)才能避免損害自身利益。

第6篇 網(wǎng)簽版房屋買賣合同樣書

出賣方： (以下簡稱甲方) 姓 名： 身份證 號： 聯(lián)系電話： 地 址： 買受方： (以下簡稱乙方) 姓 名： 身份證號： 聯(lián)系電話： 地 址： 居間方： (以下簡稱丙方) 地 址： 資質證號： 聯(lián)系電話： 甲、乙雙方經(jīng)丙方居間，本著平等、互利、自愿的原則，就乙方購買甲方共有房屋事宜，訂立本《 房屋買賣合同 》(以下簡稱《買賣合同》)，并在丙方見證下共同遵守。

第一條 房產(chǎn)基本狀況： 甲方自愿將其所有房產(chǎn)即坐落于_________路______小區(qū)____號樓___單元____室房屋(以下簡稱該房屋)出售給乙方，建筑面積_____平方米， 房屋所有權 證號：____，共有權號：_______ 。房屋買賣 居間合同 范本該房屋權屬性質為：____( 商品房 、單位房改房. 經(jīng)濟適用房 或其它) 乙方對該房屋情況已充分了解。

第二條 出售價格： 甲、乙雙方同意該房屋的成交價格為人民幣_______元(大寫： )，此款為甲方凈得價款。

第三條 共同約定 甲、乙雙方同意共同委托丙方作為交易居間人代為辦理交易相關手續(xù)，委托期限自本合同簽訂之日起至該 房產(chǎn)過戶 登記手續(xù)辦理完畢，甲方拿到全部房款之日止。

第四條 傭金及其他費用的約定：

一、丙方提供的 居間服務 的傭金由___方承擔，甲方承擔____元(大寫： )乙方承擔___ 元(大寫：________)總金額為人民幣_ _元(大寫： 元)，上述傭金甲.乙雙方應于本合同簽訂之日向丙方支付。

二、甲乙雙方約定在房屋買賣過戶過程中，所有稅費，手續(xù)費由__方負擔，丙方協(xié)助辦理，以后由此發(fā)生的一切問題與丙方無關。

第五條 付款方式： 簽訂本合同之日，乙方向甲方支付人民幣_____元(大寫： )做為 定金 ，甲方應向乙方出具收據(jù)。剩余房款____元(大寫： )于________付清。

第六條 房屋交驗：

一、本合同簽訂后，甲乙雙方協(xié)商一致，甲方必須于____日內(nèi)，在________年____月____日以前 將該房屋鑰匙交給乙方。 二甲、乙雙方協(xié)商該房屋交驗前所發(fā)生的水費、電費，暖氣費，物業(yè)等相關費用有甲方承擔， 驗后發(fā)生的各種費用及風險由乙方承擔。 三，甲方在取得上述尾款時應向乙方出示戶口遷出證明及該房屋水、電費用結清的單據(jù)，如甲方無法出示上述結清單據(jù)，則乙方有權在上述尾款中扣除人民幣______元(大寫： 元整)作為費用，由丙方保存，待甲方結清所有欠費后一次交付給甲方，甲方有義務按照相關單據(jù)結清各項費用，多退少補。

第七條 甲方責任：

一、甲方須保證該房屋權屬為其所有且無任何權屬爭議，該房屋的權屬證書應當齊全。甲方應在簽訂《買賣合同》當天將該房屋有關資料交給丙方作為辦理交易過戶手續(xù)之用。

二、甲方保證乙方所購上述房屋產(chǎn)權清晰、不存在任何產(chǎn)權糾紛，確保乙方所購上述房屋在交易過程中該房屋共有權人或共 同居 住人同意出售該房屋并對本《房屋買賣居間合同》予以認可，否則甲方則應承擔相應的 違約責任 。

三、甲方在辦理過戶手續(xù)之前，必須將租賃戶騰退。

四、甲方保證該房屋不存在抵押等其他權屬瑕疵，否則應承擔相應的違約責任。

五、甲方需積極配合乙方及丙方辦理全程過戶手續(xù)，如因故不能前往需在兩日內(nèi)通知丙方，否則因甲方原因延誤過戶期限視甲方違約，并向乙方承擔違約責任，賠償損失。

第八條 乙方責任：

一、乙方保證在交易過程中應支付給甲方的款項按以上規(guī)定期限支付，若到期未支付，視乙方違約，并向甲方承擔違約責任。

二、乙方需積極配合甲方及丙方辦理全程過戶手續(xù)，如因故不能前往需在兩日內(nèi)通知丙方，否則因乙方原因延誤過戶期限視乙方違約，并向甲方承擔違約責任，賠償損失。

第九條 丙方責任：

一、見證本合同并保管其中一份

二、代辦相關過戶及房屋交驗手續(xù)等

三、對該房屋交易全過程有見證及協(xié)調(diào)的義務

四、在簽訂《買賣合同》前丙方有義務向甲乙雙方告知國家相關部門所執(zhí)行政策、制度及稅費標準，如在房屋交易過程中以上標準有變化，合同各方均有義務按照標準來執(zhí)行合同，不得以此為理由拒絕或延誤執(zhí)行《買賣合同》。

第十條 違約責任：

一、自乙方向甲方交付定金之日起，甲方不得將上述房屋出售予

第三方，否則甲方應向乙方雙倍返還定金。

三、如果由于所售房產(chǎn)的權屬糾紛而導致該房屋交易無法進行，則甲方應向乙方雙倍返還定金。

四、本合同簽定之日起，在甲方未發(fā)生違約的前提下，乙方因任何原因提出終止本合同，均視為乙方違約，則甲方收取的定金不予退還，丙方已收取的居間服務傭金不予退還。

五、若因甲、乙任意一方違約而導致《買賣合同》無法履行，違約方仍應向丙方支付本合同

第四條所規(guī)定的傭金及交易過程中實際發(fā)生的費用，同時，守約方應支付的各項費用也由違約方支付，上述費用違約方應在接到丙方書面通知后三個工作日內(nèi)付清。

第十一條 免責條件： 因自然災害、政府重大政策調(diào)整等不可抗力而導致本合同無法履行，本合同三方均不承擔違約責任。但甲方應退還乙方已支付的定金及房款。

第十二條 爭議的解決方式： 本合同履行過程中如產(chǎn)生爭議，三方應協(xié)商解決協(xié)商不成的，三方均可向該房屋所在地的人民法院提起訴訟。

第十三條 生效及其他：

一、甲、乙雙方就《買賣合同》條款的未盡事宜，可協(xié)商簽訂《補充協(xié)議》，《補充協(xié)議》為《買賣合同》的附件，具有同等法律效力。甲、乙雙方自行協(xié)商的條款，丙方僅負責見證(三 方另有約定的除外)。

二、房地產(chǎn)交易部門、房地產(chǎn)開發(fā)部門、銀行、政府相關部門對外承諾的工作日和丙方無關，丙方只是負責按照以上部門的有關規(guī)定協(xié)助甲、乙雙方辦理相關手續(xù)。

三、本《房屋買賣居間合同》一式三份，自甲、乙、丙三方簽字或蓋章之日起生效，三方各執(zhí)一份為憑。

第十四條 補充協(xié)議：_______________________________ _____________________________ _________________________________________ _________________________________________ 甲方簽字： 乙方簽字： 代理人簽字： 代理人簽字：________年____月____日________年____月____日 丙方經(jīng)辦人簽字：________年____月____日

第7篇 電子簽房屋買賣合同

2023電子簽房屋買賣賣方：_______________________

買方：_______________________

根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方向甲方購買商品房，甲乙雙方達成如下協(xié)議：

第一條甲方用地依據(jù)及商品房坐落位置甲方以_________方式取得位于_______________________、編號為_________的地塊的土地使用權。[土地使用權出讓合同號][土地使用權劃撥批準文件號]為________________。劃撥土地使用權轉讓批準文件號為________________。土地使用權證號為_________，土地面積為_________。地塊規(guī)劃用途為_________，土地使用權年限自_______年______月______日至_______年______月______日止。甲方經(jīng)批準，在上述地塊上建設商品房，[現(xiàn)定名][暫定名]_________，主體建筑物的性質為_________，屬_________結構，建筑層數(shù)為_________層。工程建設規(guī)劃許可證號為________________。

第二條乙方所購商品房的面積乙方向甲方購買商品房建筑面積共_________平方米，共_________[套][間]。。該商品房分別為本合同第一條規(guī)定的項目中的：第_________[幢][座]_________層_________號房，第_________[幢][座]_________層_________號房，第_________[幢][座]_________層_________號房，第_________[幢][座]_________層_________號房。上述面積為[甲方暫測][房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關實際測定]面積。如暫測面積與房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關實際測定的面積有差異的，以房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關實際測定面積為準。根據(jù)法律規(guī)定的房屋所有權與該房屋占用土地范圍內(nèi)的土地使用權一致的原則，該商品房相應占有的土地使用權，在辦理土地使用權登記時由政府主管部門核定。

第三條該商品房銷售特征該商品房為[現(xiàn)房][預售商品房]。預售商品房批準機關為________________，商品房預售許可證號為________________。該商品房為[內(nèi)銷][外銷]商品房。外銷商品房批準機關為________________，外銷商品房許可證號為________________。

第四條價格與費用該商品房[屬于][不屬于]政府定價的商品房。按實得建筑面積計算，該商品房單位[售價][暫定價]為每平方米_________元，總金額為_________元整。除上述房價款外，甲方依據(jù)有關規(guī)定收取下列稅費：代收_________，計_________元整_________。上述代收稅費合計_________元整。

第五條實際面積與暫測面積差異的處理。該商品房交付時，房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±______%時，上述房價款保持不變。實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_________%，甲乙雙方同意按下述第________種方式處理：1.乙方有權提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方，并按________利率付給利息。2.每平方米價格保持不變，房價款總金額按實際面積調(diào)整。3.________________________________________________________。

第六條價格與費用調(diào)整的特殊約定該商品房出現(xiàn)下列情況之一時，房價款和代政府收取的稅費可作相應調(diào)整：1.由于該商品房屬于政府定價的預售商品房，有權批準單位最后核定的價格與本合同第四條規(guī)定的價格不一致，按政府有關部門最后核定的每平方米價格調(diào)整。2.預售商品房開發(fā)建設過程中，甲方代政府收取的稅費標準調(diào)整時，按實際發(fā)生額調(diào)整。3._________________________________________________________。

第七條付款優(yōu)惠乙方在_________年______月______日前付清全部房價款_______%的，甲方給予乙方占付款金額_______%的優(yōu)惠，即實際付款額為_________元整。

第八條付款時間約定乙方應當按以下時間如期將房價款當面交付甲方或匯入甲方指定的_________銀行1._________年_________月_________日前支付全部房價款的_________%，計_________元2._________年_________月_________日前支付全部房價款的_________%，計_________元3._________年_________月_________日前支付全部房價款的_________%，計_________元4._________年_________月_________日前支付全部房價款的_________%，計_________元5._________年_________月_________日前支付全部房價款的_________%，計_________元。

第九條交接商品房時的付款額約定在雙方交接該商品房時，乙方累計支付的款額應當占全部房價款的_________%，計_________元。其余房價款在房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關辦完權屬登記手續(xù)之日起_________天內(nèi)付清。

第十條乙方逾期付款的違約責任乙方如未按本合同第八條規(guī)定的時間付款，甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本合同規(guī)定的應付款限期之第二天至實際付款之日止，月利息按_________計算。逾期超過______天后，即視為乙方履行本合同。屆時，甲方有權按下述第______種約定，追究乙方的違約責任：1.終止合同，乙方按累計應付款的_______%向甲方支付違約金。甲方實際經(jīng)濟損失超過乙方支付的違約金時，實際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由乙方據(jù)實賠償。2.乙方按累計應付款的_______%向甲方支付違約金，合同繼續(xù)履行。3._________________________________________________________。

第十一條交付期限甲方須于_______年______月______日前，將經(jīng)竣工驗收合格，并符合本合同附件二所規(guī)定的裝飾和設備標準的該商品房交付乙方使用。但如遇下列特殊原因，除甲、乙雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外，甲方可據(jù)實予以延期。

甲方：____________乙方：__________________

第8篇 未簽訂書面合同情況下房屋買賣合同糾紛處理原則

未簽訂書面合同情況下房屋買賣合同糾紛的處理原則

——梁某上訴鄭某房屋買賣合同糾紛案

依據(jù)：(2011)二中民終字第03640號

核心法律問題：要式合同、合同欠缺條款的認定

案情介紹

一、基本案情

梁某系位于北京市豐臺區(qū)某小區(qū)某號房屋所有權人。2000年8月14日，梁某書寫收條，內(nèi)容為：今收到鄭某房款共計24萬人民幣。同月，梁某將上述房屋交付鄭某使用，自2005年開始鄭某支付該房屋供暖費。鄭某持有該房屋購房款發(fā)票及購房交款清單。

2011年4月，鄭某訴至原審法院稱：2000年我與梁某達成口頭房屋買賣協(xié)議，我給付梁某24萬元房款，梁某將涉訟房屋出售給我。后我要求梁某辦理過戶手續(xù)，梁某推托?，F(xiàn)我居住該房已達11年，2009年3月梁某告知我騰房，故我起訴要求梁某辦理房屋過戶手續(xù)。

梁某辯稱：我與鄭某非房屋買賣關系，2000年因我需用錢，委托房屋中介機構做房屋抵押貸款，我向中介支付1萬元手續(xù)費，鄭某給付我24萬元，我同意其居住房屋2年。2000年6月我向鄭某交付房屋，后要求其搬走引起糾紛。鄭某起訴已超過訴訟時效，我不同意其訴訟請求。

一審中，鄭某申請證人任某、李某出庭作證，任某稱：我與鄭某之弟系同學關系，2000年8月，我與鄭某去銀行取錢，大概20多萬元，鄭某買房，后來在車上把錢給了賣房人，賣房人收到錢后在車上當場寫了收據(jù)，寫完后我們就回家了，我不認賣房人，記不清是誰了，鄭某當時是買房。證人李某到庭證明：我與鄭某之弟及梁某均系朋友關系，當年從事房屋中介服務。2000年鄭某家因拆遷急于買房，梁某欲賣房，經(jīng)我促成買賣交易，房價款為24萬元。梁某對上述證人證言不予認可，并稱其二人證言自相矛盾，不能作為定案依據(jù)。

本案審理過程中，經(jīng)鄭某申請，法院依法查封本案涉訟房屋的產(chǎn)權。

二、法院判決

一審法院經(jīng)審理認為：本案爭議的焦點為鄭某與梁某之間的法律關系是房屋買賣關系還是借款關系。梁某書寫收條確認所收款項為“房款”，現(xiàn)鄭某亦持有該房屋購房款相關收據(jù)，且自2000年8月起梁某已將涉訟房屋交付鄭某居住至今，證人李某出庭證明雙方存在房屋買賣關系。上述證據(jù)足以形成完整證據(jù)鏈，證明雙方存在房屋買賣關系，法院予以認定。梁某主張雙方系借款關系，未提交相關證據(jù)，法院不予采信。梁某主張本案超過訴訟時效，缺乏依據(jù)，法院不予支持。法院對鄭某的訴訟請求予以支持。

據(jù)此，依照《中華人民共和國民法典》第一百三十條的規(guī)定判決：梁某于判決生效后七日內(nèi)協(xié)助鄭某將涉訟房屋所有權轉移登記在鄭某名下。

判決后，梁某不服原判，向二審法院提起上訴，認為原判認定事實不清，證據(jù)不足，適用法律錯誤，且鄭某的訴訟請求已過訴訟時效，故請求撤銷原判，依法改判駁回鄭某的訴訟請求。鄭某同意原判。

二審法院經(jīng)審理認為：當事人對自己提出的訴訟請求所依據(jù)的事實或者反駁對方訴訟請求所依據(jù)的事實，有責任提供證據(jù)加以證明。沒有證據(jù)或者證據(jù)不足以證明的，負有舉證責任的當事人應承擔舉證不能的不利后果。一方當事人提出的證據(jù)，另一方當事人認可或者提出的相反證據(jù)不足以反駁的，人民法院可以確認其證明力。本案中，鄭某主張其與梁某之間就訟爭房屋存在房屋買賣關系，其提交的由梁某書寫的收條中，明確寫明“房款”的給付性質，梁某亦于收取上述款項后將涉案房屋交付鄭某居住使用至今，且鄭某亦提供證據(jù)證明，訟爭房屋的原始購房收據(jù)亦由鄭某持有。梁某雖對鄭某主張的事實不予認可，并堅稱其與鄭某之間實為借款關系，但并未就此提供證據(jù)予以證明，梁某應承擔舉證不能的不利后果。因此，原審法院對鄭某的訴訟主張予以采信，處理并無不當，本院予以確認。梁某關于鄭某要求辦理物權變更登記的訴訟請求已過訴訟時效的抗辯理由，缺乏依據(jù)，原審法院不予采信，處理正確，本院亦予確認。綜上，原判處理并無不當，梁某的上訴請求，并無事實和法律依據(jù)，本院不予支持。

據(jù)此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項之規(guī)定判決：駁回上訴，維持原判。

審判邏輯

一、爭議焦點

本案爭議焦點在于：梁某與鄭某之間是否存在房屋買賣關系；當事人能否以非書面形式訂立要式合同；當事人約定不明或無約定時合同條款的如何確定。

二、觀點透析

（一）要式合同及其例外

根據(jù)合同的成立是否需要特定的形式的區(qū)別，可將合同劃分為要式合同與非要式合同。所謂要式合同，是指根據(jù)法律規(guī)定，合同的成立需要具備特定的形式要件；而非要式合同則與此相反，并無特定形式要件的要求。

根據(jù)《民法典》第10條的規(guī)定，當事人訂立合同，有書面形式、口頭形式和其他形式。法律、行政法規(guī)規(guī)定采用書面形式的，應當采用書面形式。當事人約定采用書面形式的，應當采用書面形式。同時，《城市房地產(chǎn)管理法》第41條亦規(guī)定：房地產(chǎn)轉讓，應當簽訂書面轉讓合同，合同中應當載明土地使用權取得的方式。結合上述兩項規(guī)定，可以看出在當事人雙方進行房地產(chǎn)轉讓，包括買賣、贈與或者其他合法方式將其房地產(chǎn)所有權轉移的行為時，均應采取書面合同的形式。質言之，房地產(chǎn)買賣合同、房地產(chǎn)贈與合同等涉及房地產(chǎn)所有權轉移的合同，均為要式合同。

關于合同的形式要件問題，在我國民法典律制度發(fā)展過程中，經(jīng)歷了一個從絕對嚴格到相對寬松的演變過程。在《民法典》正式實行之前，一般采取嚴格的形式要件主義，即凡規(guī)定采取書面形式訂立的合同，非經(jīng)書面形式不發(fā)生效力。隨著我國市場經(jīng)濟和法律制度的逐漸完善，此嚴格的規(guī)定逐漸有所放寬。1999年10月1日《民法典》正式實行，其中第36條明確規(guī)定了要式合同的例外情形，即“法律、行政法規(guī)規(guī)定或者當事人約定采用書面形式訂立合同，當事人未采用書面形式但一方已經(jīng)履行主要義務，對方接受的，該合同成立”。

（二）合同欠缺條款的認定

《民法典》于總則部分，即第12條第1款規(guī)定了一般情形下合同應當包括的條款：（1）當事人的名稱或者姓名和住所；（2）標的；（3）數(shù)量；（4）質量；（5）價款或者報酬；（6）履行期限、地點和方式；（7）違約責任；（8）解決爭議的方法。同時該法分則部分亦根據(jù)合同具體類型的不同，對其他可以約定的條款進行了規(guī)定。從法律規(guī)定的文義理解，上述列舉的條款并未合同成立的必需條款。問題也由此提出——合同成立至少應具備的條款為何？此問題在《民法典》頒布實施后一直有所爭議。2009年最高人民法院在《民法典司法解釋(二)》中對此問題予以明確，規(guī)定如雙方當事人對合同是否成立產(chǎn)生爭議，人民法院能夠認定當事人姓名或名稱、標的和數(shù)量的，則一般認定合同成立，但另有法定或約定的情形除外。

在根據(jù)上述規(guī)定對合同成立與否予以明確后，為保證合同的順利履行，以及在糾紛發(fā)生后進行救濟，還須對欠缺的條款予以認定?！睹穹ǖ洹返?1條明確規(guī)定：“合同生效后，當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內(nèi)容沒有約定或者約定不明確的，可以協(xié)議補充；不能達成補充協(xié)議的，按照合同有關條款或者交易習慣確定?！倍谒痉▽嵺`中，還會出現(xiàn)當事人無法達成協(xié)議，或根據(jù)合同有關條款及交易習慣無法判斷的情形，此時就應依據(jù)《民法典》第62條予以處理，分為以下幾種情況：（1）質量要求不明確的，按照國家標準、行業(yè)標準履行；沒有國家標準、行業(yè)標準的，按照通常標準或者符合合同目的的特定標準履行。（2）價款或者報酬不明確的，按照訂立合同時履行地的市場價格履行；依法應當執(zhí)行政府定價或者政府指導價的，按照規(guī)定履行。（3）履行地點不明確，給付貨幣的，在接受貨幣一方所在地履行；交付不動產(chǎn)的，在不動產(chǎn)所在地履行；其他標的，在履行義務一方所在地履行。（4）履行期限不明確的，債務人可以隨時履行，債權人也可以隨時要求履行，但應當給對方必要的準備時間。（5）履行方式不明確的，按照有利于實現(xiàn)合同目的的方式履行。（6）履行費用的負擔不明確的，由履行義務一方負擔。

（三）本案審理思路

具體到本案而言，首先應對梁某與鄭某之間法律關系進行定性。從舉證責任的角度分析，鄭某主張其與梁某為買賣合同關系，就此提供了收條、原始購房收據(jù)及證人證言用以證明。上述證據(jù)中，作為書證的收條，其中載明“今收到鄭某房款共計24萬人民幣”，可以直接證明給付性質為“房款”；原始購房收據(jù)亦屬書證，但其本身并不能直接證明鄭某與梁某之間的房屋買賣關系，系證明購房原始收據(jù)由梁某持有的事實，故應屬間接證據(jù)；證人亦作證稱梁某與鄭某之間為買賣合同關系，其作證的內(nèi)容均系親身經(jīng)歷，并非從他人處聽來的情況的復述，故應屬原始證據(jù)。從證明力的角度來看，鄭某提供的證據(jù)中不僅有可單獨證明案件事實的證據(jù)，且各個證據(jù)之間亦相互印證形成完整證據(jù)鏈，證明雙方買賣合同關系的存在。而反觀梁某，其主張的借款合同關系并無證據(jù)證明，故應承擔舉證不能的不利后果。一審、二審從正反兩個角度分析，最終對鄭某主張的事實予以采信。

在對雙方法律關系予以定性后，即須解決雙方以非書面形式訂立要式合同的問題。梁某與鄭某進行的房地產(chǎn)轉讓交易，按照法律規(guī)定應當采取書面形式訂立合同。但根據(jù)案件查明的事實，鄭某作為買受人已經(jīng)履行了支付價款的主要義務，梁某亦已接受，故雙方雖未按法律規(guī)定簽訂書面合同，也應當依據(jù)《民法典》第36條之規(guī)定，認定雙方合同成立。同時，該合同自成立時生效。

第9篇 網(wǎng)簽版小產(chǎn)權房房屋買賣合同

賣方：（以下簡稱甲方），身份證號：

買房： （以下簡稱乙方），身份證號： 甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方向甲方購買私有住房，達成如下協(xié)議：

第一條 甲方自愿將其房屋出售給乙方，乙方也已充分了解該房屋具體狀況，并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下： 甲方所售房屋位于____區(qū)麥架鄉(xiāng)下堰村陰陽寨皂角旁（劉家門口），房屋占地面積約為211.2平方米，院子占地面積約為100平方米，房屋為三屋樓，一樓為4個門面，

2、3樓為套房，中間有樓梯間，房屋總面積約為700平方米，一樓門面為框架結構，二、三樓住房為磚混凝結構，二、三樓房屋平面圖見本合同附件；

第二條 房屋價格及其他費用： 甲、乙雙方協(xié)商一致，甲方所售房屋總金額為人民幣壹佰壹拾萬元整（xxx）；

第三條 付款方式： 簽訂合同之日一次性付清；

第四條 特別約定：

1、因乙方所購房屋為農(nóng)村集體土地上建筑。該房屋買賣過程中所發(fā)生的交易或過戶需要本村村民委員會同意或有關部門審批的手續(xù)問題，甲方應當積極全力配合乙方一起解決妥善。若因此引發(fā)相應糾紛的，由甲方負責處理。

2、如乙方所購房屋以后可以辦理房產(chǎn)證時，甲方應予以積極配合，但相關費用由乙方自行負擔。

第五條 該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉移給乙方。

第六條 今后如房屋重建，甲方應承認乙方的住房面積。如國家征地，土地賠償及住房面積賠償均歸乙方所有，甲方負責積極配合；

第七條 本合同簽訂之后，房價漲落，買賣雙方不得反悔；

第八條 本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具同等法律效力；

第九條 本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效；

第十條 本合同附二、三樓平面圖；

第十一條 本合同一式三份，甲方執(zhí)一份、乙方執(zhí)二份； 甲方（簽?。篲________ ___ 住 址（工作單位）：聯(lián)系電話：________________ 乙方（簽?。篲_________

聯(lián)系電話：_____

___________ 簽訂日期：________年____月____日

第10篇 網(wǎng)簽版房屋買賣合同通用

出賣人：_____ (以下簡稱甲方)

買受人：_____(以下簡稱甲方)

雙方根據(jù)《____市優(yōu)惠價房出售管理辦法》的有關規(guī)定，簽訂本合同。

1.甲方同意將坐落在____市_____區(qū)(縣)_____街道(鎮(zhèn))_____路_____(新村弄)_____支弄_____號_____室計建筑面積_____平方米的房屋以優(yōu)惠價出售給乙方。

2.上開房屋按住房綜合造價的_____%________年每平方米建筑面積_____元計價，另計房屋地段、層次、朝向、設施因素計算，每平方米建筑面積售價_____元，共計售價(大寫)_____元。

3.乙方在合同簽定時交納定金叁百元整。

4.乙方在合同簽訂后30天內(nèi)一次付清購房款，甲方給予_____%優(yōu)惠，乙方實付價款(大寫)_____元。

5.乙方要求分期付款，必須征得甲方同意。首期付款占應付款_____%，計(大寫)_____元。余額計(大寫)_____元，分________年付清，月利率_____‰，余額款本息共計(大寫)_____，每月月底前交付( 大寫)_____元，最后在________年____月底前全部付清。合同簽訂后30天內(nèi)交付首期購房款。

6.乙方分期付款而逾期交付，已交購房款作違約金由甲方收取，從未交款當月起向甲方繳付按公房租金標準計價的臨時使用費，補交住宅建設債券。預付維修費按已支出的維修費用結算，多退少補。

7.乙方購房款未付清前調(diào)離本市、出國定居或去世，由其代理人或繼承人付款。如乙方去世又無繼承人，房屋由所在地區(qū)、縣房管局根據(jù)《繼承法》向法院申請按絕產(chǎn)接管，未付清的購房款由接管單位補交。

8.甲方收到乙方購房款、維修費，在合同簽訂30天內(nèi)交割房屋。

9.甲乙雙方按規(guī)定辦理有關手續(xù)，交付有關手續(xù)費和產(chǎn)權登記費。乙方分期付款則要購房款全部付清后方可取得房屋所有權證。

10.甲乙雙方在合同簽訂后30天內(nèi)預付住房售后維修費。甲方按住房綜合造價多層住宅_____%(高層住宅_____%)，提取維修費(大寫)_____元，連同乙方按住房綜合造價多層住宅_____%(高層住宅_____%)預付維修費(大寫)_____元，落實維修單位，負責修理房屋的共用部位和共用設施。

11.上開房屋的基地和園地屬國家所有，乙方不得擅自改建或搭建公用部位設施屬同幢所有權人共有，乙方保證不侵占使用。

12.乙方保證遵守國家和本市有關土地、私房、建筑管理等的各項法規(guī)和規(guī)定，按時向提供售后服務和管理的管房單位或組織交納管理費用。

13.本合同簽訂之日起生效。乙方履行合同，定金抵付購房款，未履行合同，定金不予返還甲方不履行合同，定金雙倍償還乙方。

14.本契約一式四份。甲乙雙方各執(zhí)一份，房屋所在地管房部門或組織，房產(chǎn)交易所各執(zhí)一份存證。

甲方(簽章)：_____________乙方(簽章)：_____________

代表人(簽章)_____________代表人(簽章)_____________

________年____月____日________年____月____日

第11篇 簽訂房屋買賣合同

2023簽訂房屋買賣出賣人(甲方)：_________________ 身份證號碼：_________________

買受人(乙方) ：_________________ 身份證號碼：_________________

甲乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿，協(xié)商一致前提下訂立本合同，條款如下，以資共同遵守：

一、甲方自愿將其新民居樓房位某某房屋(建筑面積平方米)以人民幣(大寫)元整(,元)的價款出售給乙方(含地下室號平米)。

二、本合同簽訂時，甲乙雙方都不具備過戶條件，如政策允許過戶條件成熟時，甲方應協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權手續(xù)，其他相關稅費按有關法律規(guī)定承擔。乙方一次性將房款交付甲方，房屋出售后甲方不再擁有所有權及使用權，即乙方永久擁有該房子。如遇政府拆遷或其他原因，所獲賠償都將歸乙方所有。

三、本合同簽訂后，甲方對的房屋使用權、收益、出售、擔保、抵押、買賣、占有等權利一并轉讓給乙方。

四、本合同簽訂后，甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利，本合同簽訂后，甲方不得就該房屋與他人再訂立買賣合同。

五、合同生效后，甲方應完整將之前與村委會或鄉(xiāng)政府簽訂的相關合同手續(xù)，村委會分發(fā)的村集體房本，交易發(fā)票或收據(jù)等文書資料一同完整交予乙方，甲方不得有任何隱瞞、偽造文書等行為。

六、合同簽訂后，任何乙方不得擅自變更或廢除合同，如因重大客觀原因導致本合同的解除，甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款，并賠償乙方的房屋裝修費用、

七、本合同一式三份，甲乙方各執(zhí)一份，見證人一份。

甲方：_________________

乙方：_________________

見證人：_________________

_________________ 年 _________________ 月 _________________ 日

第12篇 網(wǎng)簽版房屋買賣合同

甲方： 乙方：

一、驗收數(shù)量為準，結算以實際到貨驗收數(shù)量為準。

二、合同生效日期和付款方式 合同簽訂之日起甲方預付款金額為壹拾萬元整 ，出貨前付進度款金額為捌萬元整 后開始送貨安裝，余款21760元在安裝完成后甲方____日內(nèi)組織驗收，驗收后支付給乙方。如甲方在合同之日未能支付預付款，合同生效日期則順延至預付款到達乙方賬戶之日開始生效。

三、產(chǎn)品交貨周期和驗收標準

3.1乙方于簽訂合同之日起____日內(nèi)開始送貨至甲方指定安裝地點開始安裝，在施工現(xiàn)場滿足安裝條件和五金配套完備的情況下，乙方在4.月____日完成安裝；

3.2不論采取何種送貨方式，甲方必須履行本合同所規(guī)定的條款，如甲方未付清合同中規(guī)定的進度款乙方有權利拒絕為甲方送貨，由此造成的工程延期責任由甲方承擔；

3.3按《木質門》和《木質門安裝規(guī)范》進行產(chǎn)品質量和產(chǎn)品安裝的驗收；

四、安裝和保修范圍

4.1 木門交貨后即可安裝，具體安裝進度根據(jù)現(xiàn)場情況確定；

4.2 甲方現(xiàn)場如果不具備安裝條件，經(jīng)雙方協(xié)商可以延期送貨安裝，乙方負責廠內(nèi)保管甲 方貨物，但因此造成的工期延誤由甲方承擔全部責任；如貨送至甲方現(xiàn)場后，甲方不具備安裝條件，甲方負責乙方所送貨物的安保工作，在甲方工地內(nèi)造成所購貨物的丟失和損壞與乙方無關；

4.3 安裝現(xiàn)場需具備的條件：地磚鋪裝完畢或鋪地板的地面找平完畢，墻磚鋪設完畢，過口石鋪設完畢，現(xiàn)場有持續(xù)供電電源和照明設施，鋪地板或地毯的地面需提供地板或地毯厚度尺寸；

4.4 現(xiàn)場安裝原則上要求單一施工進行安裝作業(yè)，如多工種交叉作業(yè)造成乙方所供木制品的損壞不在保修范圍之內(nèi)，因此造成木門外觀損壞不屬于產(chǎn)品質量問題，乙方負責修理甲方承擔修理費用。

4.5 乙方對所出售的木制品出現(xiàn)非人為的損壞提供有期限的保修服務，保修期限為________年，終生維修，具體保修內(nèi)容：封邊開膠、開裂；油漆起泡、起皮；門扇、門套、口線等木制品在非受潮和浸泡的情況下嚴重變形開裂、門扇分層；

4.6 鎖具、合頁、滑軌等功能性五金件保修內(nèi)容：合頁松動脫落，滑軌因為安裝原因嚴重阻滯，如甲方提供的五金出現(xiàn)質量問題不在乙方保修范圍；

4.7 有償維修服務內(nèi)容包括：產(chǎn)品超出保修期限；產(chǎn)品雖然在保修期內(nèi)，但經(jīng)過雙方確認為非產(chǎn)品質量和安裝原因造成的問題（例如玻璃使用不當破碎，木制品因使用不當受到外力破壞，受潮和浸泡引起膨脹變形、開裂分層等）；

五、雙方的權利和義務

5.1乙方提供的木質門飾面為實木木皮，實木木皮為天然材質，實際生產(chǎn)出的產(chǎn)品若與展廳 樣品在紋理、顏色上有差異屬正常范圍，乙方確保交付給甲方木制品的產(chǎn)品用材和制作工藝與展廳樣品一致；

5.2 本合同簽訂的木門是乙方專為甲方制作的定制產(chǎn)品，除非材質、尺寸和顏色與本合同約定嚴重不符，否則一律不予退貨；

5.3 合同經(jīng)雙方確定簽字后，合同附件《洞口尺寸確認單》與本合同具有同等法律效力，為雙方履行本合同的依據(jù)，單方不能擅自更改；如需更改必須填寫《洞口尺寸更改單》經(jīng)過雙方簽字認可，因改動所造成的經(jīng)濟損失及延遲交貨等責任有提出更改方承擔。

5.4雙方確認采購的產(chǎn)品明細并簽訂合同后，即開始生產(chǎn)，本合同簽訂后的____日內(nèi)，甲方若對木制品的材質、尺寸、顏色、安裝位置等有改動，需告知乙方銷售人員，經(jīng)雙方協(xié)商后簽訂補充協(xié)議。如甲方改動方案在合同簽訂一周之后提出，產(chǎn)品已經(jīng)備料但尚未制作完成，提出改動方隊所造成的材料等費用損失及延遲交貨等承擔責任。

六、違約責任 如一方違約按《民法典》相關規(guī)定向對方賠付經(jīng)濟損失。

七、合同爭議解決方式： 合同爭議由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法律程序解決。

八、其它約定事項 本合同雙方簽字生效，生效日期從簽約之后預付款到供方賬戶起生效。

九、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。 洞口尺寸確認單 本訂單的木門門扇尺寸由甲方提供，詳細尺寸如下： 木門門套的制作是按門扇的尺寸配備門套，甲方應按照乙方所提供的洞口尺寸進行洞口的處甲方應按照乙方提供的尺寸進行洞口的調(diào)整，如因甲方的洞口尺寸不符合造成木門不能安裝，乙方不承擔任何違約責任。 甲方要求木門為平板銑線門，沙xx皮豎貼銑線條，口線為60平口線90度安裝。 甲方： 乙方： 法定代表人（簽名）：法定代表人（簽名）： 簽訂日期：________年月____日

第13篇 個人房屋買賣怎么簽合同

2023個人房屋買賣怎么簽信用社(分社)：_______________本人對出租方以位于(房產(chǎn)證號：_______________，面積：_______________平方米;土地證號：_______________，面積：_______________平方米)的房地產(chǎn)向貴社抵押貸款一事已充分知曉且無任何異議，并作如下土地租賃合同的優(yōu)先權承諾：

1、本人與出租方于年月日簽訂了《房屋租賃合同》，如貴行按編號為的抵押(借款)合同行使抵押權及處置抵押物時，本《房屋租賃合同》將自動解除，不再對貴社或新的房產(chǎn)受讓人產(chǎn)生約束力，本人將放棄優(yōu)先購買權和繼續(xù)承租權;在收到貴行通知后于日內(nèi)將房屋騰空，同時多交的租金及由此造成的損失由本人向出租方追索，與貴行或新的房產(chǎn)受讓人無關;

2、《房屋租賃合同》在本承諾書出具之前未作任何修改或補充，以后也將在征得貴社《書面同意的前提下方才對《房屋租賃合同》進行修改或補充。并確認存放于貴行的《房屋租賃合同》復印件與原件相一致。若有該租賃事項的其他條款或版本，則以存放于貴行內(nèi)的版本文件為準。

承租人(簽章)：_______________法定代表人：_______________

第14篇 網(wǎng)簽版房屋買賣合同模板

甲方： 乙方： （地區(qū)名稱） 根據(jù)中華人民共和國相關法律法規(guī)，經(jīng)乙方提出申請，甲、乙雙方友好協(xié)商，達成初步意向如下條款，以資共同信守。

一、 雙方責任

1、甲方責任：協(xié)助乙方進行加盟專賣店地點勘察、市場調(diào)查、商圈評估等項工作。在本協(xié)議有效期限內(nèi)為乙方保留地區(qū)的特許加盟優(yōu)先權。

2、乙方責任： 配合提供甲方要求相關資料，接受甲方考查評估，并保證所提供資料的真實性，若在任何時間乙方提供之資料被查出有虛假情況，則乙方應承擔由此引起的一切法律后果。而且乙方須配合甲方進行加盟專賣店選址事宜。

二、 加盟意向金

1、加盟意向金的定義：作為本協(xié)議有效期限內(nèi)甲方為乙方保留的地區(qū)特許加盟優(yōu)先權的費用，而且享受廣交會期間的優(yōu)惠政策（見附件）。

2、交付時間及金額：在簽署本協(xié)議當日，乙方須向甲方交付人民幣民幣 元整）作為加盟意向金（簽完正式《億合門窗銷售協(xié)議》后，交齊品牌保證金，此款項可作為轉換成品牌保證金，該協(xié)議書則作廢）。

3、若甲方經(jīng)評估認為乙方不符合甲方之加盟要求，或因不可抗力原因造成雙方不能在本協(xié)議有效期限內(nèi)簽定《億合門窗銷售協(xié)議》，加盟意向金款將無息退還乙方。

三、 保密條款 雙方在協(xié)議書有效期間內(nèi)不得將獲知的對方的商業(yè)秘密向其他任何

第三方進行透露（包括雙方公司內(nèi)部的與加盟事宜無關的其他人員），否則將賠償對方由此引起的一切損失。

四、 生效條件

1、乙方交付加盟意向金給甲方，雙方簽字確認生效。

五、 協(xié)議期限 本協(xié)議的有效期限為________年____月____日至 20________年____月____日。

七、 其他 本協(xié)議書一式貳份，雙方各持壹份，具有相同法律效力。 甲方： 乙方： 甲方委托人：法人代表： 身份證號碼：身份證號碼： 聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：____日期：月日日期：年月銷售合同 篇10 甲方： 乙方： 甲、乙雙方本著平等互利，共同發(fā)展的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，簽訂圖書銷售合同，以明確雙方的權利、義務及責任。

第一條銷售范圍：

1、乙方享有甲方全部合法出版物在＿＿＿＿＿地區(qū)內(nèi)的發(fā)行銷售權。

第二條甲方權利和義務

1、甲方保證所供圖書是正式出版物，質量達到國家行業(yè)要求標準。

2、甲方收到乙方要貨訂單后，須在2個工作日內(nèi)給予答復。對于乙方急需訂購圖書，甲方應在當天給予答復。

3、甲方應及時向乙方提供新書的電子書目、宣傳資料和其他出版信息。甲方應在新書入庫前一周通知乙方，并做好各項發(fā)行服務工作。

4、甲方有義務定期或不定期地對乙方進行業(yè)務培訓指導，開展業(yè)務講座或其他宣傳推廣活動，做好營銷服務工作。

5、甲方應以乙方報訂數(shù)方式發(fā)貨為主，也可根據(jù)市場情況配發(fā)新書。

6、甲方應與乙方每月進行一次業(yè)務核對，核實當月實發(fā)實收圖書的種類、數(shù)量是否相符。

第三條乙方權利和義務

1、乙方應將訂單傳真、郵寄（或其它方式）給甲方，訂單須乙方確認簽名同時加蓋公章方為有效。如采用形式傳遞給給甲方，乙方應注明“憑此傳真件有效”；若電話報數(shù)應將訂單原件郵寄給甲方。

2、訂貨、添貨業(yè)務由乙方授權專人負責，該負責人有義務提供甲方委托銷售圖書的市場銷售信息。

3、乙方在向終端用戶銷售時，可在甲方發(fā)貨折扣的基礎上浮不低于5個百分點；乙方批銷折扣不得低于甲方發(fā)貨折扣，乙方不得竄貨和惡意競爭。

4、乙方應向下級代理商、零售商和最終用戶發(fā)布甲方各種新書信息，并在本地區(qū)內(nèi)積極宣傳推廣。

5、乙方應保證甲方圖書不低于6個月的銷售周期，爭取最大銷售量，擴大市場占有率。

6、一般圖書甲方給予乙方3個月的帳期（重點圖書另行商定）。乙方應保證按時回款，達到或超額完成甲方規(guī)定的回款要求。

7、乙方不得盜印或銷售盜印的甲方圖書，并與甲方聯(lián)合打擊盜版，以保證雙方合法利益。

第四條結算折扣

1、甲方給予乙方供貨折扣為折，教材類圖書（中高職教材圖書、社會培訓教材、教學軟件類圖書），特殊圖書按特殊情況處理。

第五條發(fā)貨及驗收

1、發(fā)貨費用：甲方供貨給乙方的發(fā)運費用由甲方承擔。甲方貨物到達乙方指定站點后，正常的轉運、存儲、提貨等費用由乙方負責。

2、發(fā)貨依據(jù)：甲方根據(jù)乙方訂貨單以及新書出版情況和當?shù)厥袌鰻顩r采取供應與主發(fā)。

3、發(fā)運方式：甲方一般為汽運，也可根據(jù)乙方要求而定（在訂貨單上注明）。

4、乙方收到貨物5個工作日內(nèi)需向甲方反饋貨物信息，____日內(nèi)無回告，我方視為收貨無誤。

5、圖書在運輸途中丟失或污損，應由運輸部門開具證明，以便甲方追究相關單位責任，同時補發(fā)圖書或調(diào)整帳目。

第六條退貨

1、乙方在年度內(nèi)可退回甲方滯銷圖書，退貨率不得超過12%。

2、若甲方對某種書進行清算，提前一個月書面通知乙方，乙方應在收到通知一個月內(nèi)將該書余貨退回甲方，逾期視為乙方該書已經(jīng)銷售。 ３、退貨方式：乙方有權選擇退貨運輸方式，并承擔正常的全部退貨費用。如甲方指定退貨運輸方式或調(diào)撥圖書，費用由甲方全額支付。 ４、退貨規(guī)定； （１）乙方退貨須向甲方傳真退書目錄清單，得到甲方確認后方可退貨。 （２）乙方退貨的圖書必須完好無損、無污漬，能正常銷售。 （３）甲方收到乙方退貨后，對圖書進行清點，并在10個工作日內(nèi)與乙方確認退貨數(shù)量，殘損圖書由乙方負責。 （４）甲方的圖書如出現(xiàn)質量問題或出版內(nèi)容問題，乙方有權退貨，由此產(chǎn)生的費用甲方應全額支付。

第七條帳款結算 １、甲乙雙方業(yè)務負責人每月必須核對往來賬目一次（每月日至日，按協(xié)議規(guī)定進行結算。 ２、乙方每月月底前向甲方結算一次叁個月前的貨款。

第八條合同終止及其他 １、本合同履行過程中，乙方若明顯不能滿足經(jīng)銷條件，不具備經(jīng)銷能力，甲方可撤銷其經(jīng)銷資格和銷售合同、并終止雙方責權。甲方在合同終止前３０天內(nèi)通知乙方，在此期間雙方應繼續(xù)履行本合同。 ２、雙方中的任何一方如認為需要變更本合同條款，應提出書面意見，雙方可另行商定。 ３、甲乙雙方在本合同執(zhí)行期間發(fā)生爭議，本著友好協(xié)商。協(xié)商不成，雙方有權向當?shù)刂俨脵C構提請民事訴訟。 ４、本合同有效期自＿＿＿年＿＿月＿＿日至＿＿＿年＿＿月＿＿日。 ５、本合同自雙方當事人簽署日起正式生效。 ６、本合同部分條款無效不影響其他條款的效力，其他條款依然有效。 ７、未盡事宜，雙方協(xié)商解決，簽訂補充協(xié)議。 ８、本合同一式叁份，乙方各執(zhí)一份，甲方執(zhí)兩份，具有同等法律效力。 甲方：____省前程文化事業(yè)有限責任公司乙方： 代表：代表：____日期：＿＿＿年＿ ＿月＿＿日日期：＿＿＿年＿＿月＿＿

第15篇 簽訂二手房屋買賣合同注意

第一，注意交易房屋的權屬情況，主要指審查交易房屋有無抵押或存在其他共有人。根據(jù)我國法律法規(guī)的有關規(guī)定，司法機關或行政機關依法裁定、決定查封或者以其他形式限制房地產(chǎn)權利的房屋不得轉讓，另外，共有房屋轉讓必須征得所有共有人的書面同意。

第二，注意審查房屋價款、其他費用及傭金。房屋價款應該由買房者與出賣人進行協(xié)商，但在實踐中，大多數(shù)二手房買賣都是通過中介機構進行的，因此，為防止不法中介故意抬高房價牟利，有必要充分了解交易房屋的出賣人的委托價，最好在中介機構的組織下直接與出賣人進行協(xié)商。除房價之外，還要明確交易稅費的承擔，另外，有些房屋有附屬設施的，也應該明確價款。而對中介傭金應該明確委托價格、服務內(nèi)容、傭金數(shù)額，并有必要對交易失敗后傭金的退還做出約定。

第三，必須對付款方式進行明確、具體的約定，這是簽訂二手房買賣合同最為關鍵的一點，交易雙方常常由于某筆款項的支付條件和支付時間不明而產(chǎn)生糾紛。付款方式一般分為雙方自行交易或中介機構代收、代付，委托中介機構代收、代付能夠適當降低風險。目前，房款一般分三筆支付，除定金外，還有首付款和β款，筆款項的支付條件和支付時間都應該明確、具體。另外，如采取按揭購房或轉按揭購房的方式進行交易，對有申請到預期的貸款額度的解決方法要先前進行特別約定。

第四，注意對交房情況進行嚴格審查，包括交房時間、交房條件、相關費用的支付等。買賣合同中應該明確約定交房時間，交房條件及水、電、物業(yè)管理費、維修基金等相關費用的負擔。

第五，注意確定約責任條款和救濟方式。確定υ約責任條款有利于防止υ約行為的產(chǎn)生，維護守約方的權益，合同應該對如何承擔υ約責任、、訂金或賠償金的計算與給付、免責情景、擔保方式進行明確的約定。而一方后的救濟方式通常包括訴訟或仲裁，買賣雙方可以選擇適用。需要注意的是，如果雙方同意采用仲裁的形式解決糾紛，應按照我國《仲裁法》的規(guī)定寫清明確的條款。

第16篇 網(wǎng)簽合同房屋買賣合同書

合同編號：__________甲方：石家莊__公司乙方：_______________簽訂日期：________________________

一、成交房屋：_____________________________

二、甲方須向乙方提交____________平方米的購房計劃。

三、房屋交付日期：________年____月____日。

四、雙方協(xié)商房屋單價一次包定。

五、乙方代收煤氣管道費每戶____________元，電視天線費每戶____________元。

六、預購付款結算辦法

1.簽訂合同時，甲方必須向乙方交納購房定金。甲方不履行合同，無權請求返還定金。乙方不履行合同，應當雙倍返還甲方定金。合同履行完定金可抵作購房價款。

2.自簽訂合同后，甲方應在____日內(nèi)預付

第一次購房價款。工程主體完工后預付

第二次購房價款。工程竣工移交時結清購房價款。甲方逾期付款，按中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期滯納金。

七、乙方如因計劃、設計變更等原因不能履行合同，應提前通知甲方，經(jīng)雙方協(xié)商可另行安排房屋，甲方亦可解除合同。乙方在____日內(nèi)返還預收房款，不計利息。

八、本合同自雙方單位蓋章、法定代表人簽章、工商行政管理機關鑒證后正式生效，至乙方給甲方鑰匙之日起失效。

九、從交付房屋鑰匙之日起，在十二個月內(nèi)發(fā)現(xiàn)因施工質量影響生產(chǎn)、生活的，由乙方在限期內(nèi)負責維修。

十、產(chǎn)權歸屬：_______________________________________________________十

一、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件。十

二、解決合同糾紛的方式：___________________________________________十

三、本合同正本二份，副本_______份。十

四、其他約定事項：_________________________________________________